Дело №

УИД №

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 октября 2023 года <адрес>

Свердловский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО4,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

при участии представителя истца ФИО3, по доверенности от 09.06.2023г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании денежных средств,

установил:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя, расторжении договора, взыскании денежных средств. Свои требования мотивирует тем, что 01.04.2023г. ФИО1 заключил договор № с ООО <данные изъяты> согласно которого подрядчик обязался организовать и произвести квалифицированные строительные работы модульной бани по адресу: <адрес>, шоссе Космонавтов, <адрес> Б и монтаж модульной бани на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес> поселение <адрес>, согласно приложения № к договору №. Срок начала работ с 25.05.2023г. срок окончания работ до 10.06.2023г. В установленные сроки ответчик обязательства не исполнил. 25.05.2023г. истец направил претензию. Ответ на претензию не последовал.

Ответчик свои обязательства по договору подряда не выполнил, в связи с этим истец обратился в суд.

На основании изложенного, с учетом уточненного искового заявления истец просит расторгнуть договор № от 01.04.2023г., заключенный между истцом и ответчиком, взыскать с ООО <данные изъяты> в пользу ФИО1 денежные средства в размере 351 000 руб., неустойку в размере 421 200 руб.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Представитель истца ФИО3 в судебном заседании требования истца поддерживает, просит требования удовлетворить, не возражает против вынесения заочного решения по делу.

Ответчик ООО <данные изъяты>, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, в судебное заседание представителя не направил, возражений по доводам иска не представил.

В соответствии со ст.118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения, судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства по правилам главы 22 ГПК РФ, в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о месте и времени проведения судебного заседания, поскольку доказательств уважительности причин невозможности участия в судебном заседании ответчиком суду не представлено.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, пришел к следующему.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Статьей 719 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Статьей 745 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа (п. 5 указанной статьи).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

Согласно части 2 статьи 4 указанного Закона при отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Как следует из материалов дела ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО <данные изъяты> заключен договор №. В соответствии с договором № Подрядчик обязался организовать и произвести квалифицированные строительные работы модульной бани на земельном участке подрядчика, находящегося по адресу: <адрес>, монтаж модульной бани производиться на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес> согласно приложения № к договору №.

Цена по договору составила 702 000 руб. (п. 4.1 Договора №). Оплата производиться поэтапно, согласно графику. Предоплата составляет 351 000 руб.

Истец оплатил 03.04.2023г. 351 000 руб., что подтверждается квитанцией.

Срок начала работ с 25.05.2023г. срок окончания работ до 10.06.2023г.

В установленные сроки ответчик обязательства не исполнил.

25.05.2023г. истец направил претензию. Ответ на претензию не последовал.

Ответчик свои обязательства по договору подряда не выполнил, в связи с этим истец обратился в суд.

Согласно ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В силу п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

На основании установленных обстоятельств по делу суд приходит к выводу, что ООО <данные изъяты> не выполнило взятые на себя обязательства перед ФИО1 и по договору подряда № от 01.04.2023г. Доводы истца о том, что условия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ответчик не исполнил, не приступил к исполнению работ, ответчик не опроверг. Денежные средства в виде аванса в размере 351 000 руб., уплаченные истцом ответчику по договору подряда № от 01.04.2023ООО <данные изъяты> не вернула, доказательств того, что ею во исполнение договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ понесены расходы не представила, следовательно, требования истца о взыскании суммы, уплаченной истцом по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 351 000 руб. обоснованы, подлежат удовлетворению и следует взыскать с ответчика в пользу истца 351 000 руб..

Материалами дела подтверждается, что истец направлял ООО <данные изъяты> уведомление о расторжении договора, ответчик уведомление получил, доказательств фактически понесенных расходов подрядчик в связи с исполнением условий договора подряда № от 01.04.2023г. не представил, договором предусмотрена дата начала работ ДД.ММ.ГГГГ, в случае если подрядчик не преступит к работам в определенный сторонами срок, договор можно считать расторгнутым по обоюдному согласию сторон, следовательно, требование истца о расторжении договора подряда подлежит удовлетворению.

Истец произвел расчет неустойки за нарушение требований потребителя за период с 26.05.2023г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 421 200 руб. из расчета: 702 000 руб. х 3% х 20 дней = 421 200 руб.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, проверив расчет истца, суд признает его правильным и считает необходимым взыскать с ответчика неустойку за период с 26.05.2023г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 421 200 руб. из расчета: 702 000 руб. х 3% х 20 дней = 421 200 руб., с учетом требований закона о том, что сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги), отсутствие возражений со стороны ответчика, неустойка подлежит взысканию с ответчика в размере 421 200 руб.

Пункт 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исходя из этого, в связи с неудовлетворением в добровольном порядке требований истца как потребителя, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 386 100 руб. из расчета (351 000 руб. + 421 200 руб.) х 50%)=386 100 руб.

Оснований для применения положений ст. 33 Гражданского кодекса Российской Федерации к штрафу и неустойке суд не усматривает, поскольку каких-либо доказательств явной несоразмерности штрафа, неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком суду не представлено.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, главой 22 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> - удовлетворить.

Расторгнуть договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО <данные изъяты>.

Взыскать с ООО <данные изъяты> ИНН № в пользу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежные средства в размере 351 000 руб., неустойку в размере 421 200 руб., штраф в размере 386 100 руб.

Взыскать с ООО <данные изъяты> ИНН № в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10 922 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья. Подпись

Копия верна

Судья ФИО4