УИД 77RS0026-02-2023-006623-75

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 июля 2023 года город Москва

Таганский районный суд города Москвы в составе

председательствующего судьи Синельниковой О.В.

при секретаре Адхамжанове А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2023/2023 по иску ФИО1 ** к ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском ответчику ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» о защите прав потребителя, просит суд взыскать с ответчика неустойку за просрочку передачи объекта долевого строительства (квартиры) по Договору участия в долевом строительстве № ЛЕС-2-211 от 17 июня 2019 года в размере 212.182 рублей 66 копеек, компенсацию морального вреда в размере 30.000 рублей, штраф и судебные издержки.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» ФИО3 в судебном заседании поддержала доводы письменных возражений на исковое заявление, приобщенных к материалам дела, просила истцу в иске отказать, а также применить к неустойке и штрафу положения ст. 333 ГК РФ.

Суд, выслушав объяснения явившихся участников процесса, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что 25 ноября 2019 года между ФИО1 и ООО «СЕВЕН САНС ДЕВЕЛОПМЕНТ МСК ЮГО-ЗАПАД» заключено Соглашение № ЛЕС-2-211-У об уступке права требования и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве № ЛЕС-2-211 от 17 июня 2019 года.

Застройщиком по Договору участия в долевом строительстве является ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» (ранее ООО «Гранднэкст»).

В соответствии с Соглашением об уступке права требования истцу передано право требования по Договору участия в долевом строительстве № ЛЕС-2-211 от 17 июня 2019 года.

Предметом (объектом) договора № ЛЕС-2-211 от 17 июня 2019 года участия в долевом строительстве является квартира № 211, расположенная в корпусе 2, секции 3, этаж 2, проектной площадью 37 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: **.

Цена уступаемых по Соглашению прав требования составляет 4.255.000 рублей.

В силу ч.1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты, неустойки и проч.

Согласно п.2.1 Договора № ЛЕС-2-211 от 17 июня 2019 года размер долевого участия участника долевого строительства (цена договора) составляет 1.940.000 рублей.

В соответствии с п.4.1 Договора плановый срок окончания строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию - 30 июня 2021 года.

Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства - в течение 6 месяцев после получения разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию (п.4.2 Договора).

Таким образом, застройщик был обязан передать объект долевого строительства истцу не позднее 31 декабря 2021 года.

Несмотря на установленную Договором дату передачи ответчиком объекта долевого строительства, ответчик нарушил свои обязательства по передаче объекта долевого строительства и квартира не передана истцу до настоящего времени.

При этом все условия по настоящему Договору исполнены истцом полностью и надлежащим образом. Стоимость квартиры оплачена истцом в полном объеме.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 330 ГК РФ при ненадлежащем исполнении и при неисполнении обязательства, в том числе и в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), размер которой может устанавливаться законом или договором.

В силу положений ст. 12 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Согласно ст. 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей статьей неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (1/150).

Из изложенного следует, что истец вправе требовать уплаты законной неустойки за нарушение срока передачи ему, как участнику долевого строительства, объекта долевого строительства, если такая передача не осуществлена в тот день, в который объект долевого строительства подлежал передаче по условиям договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года расчет размера неустойки должен исчисляться, исходя из стоимости объекта долевого строительства.

Просрочка исполнения обязательств по договору по состоянию на 28 марта 2022 года составила 87 календарных дней.

Таким образом, сумма неустойки составляет 1.940.000*87*2*1/300*8,5%=95.642 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По смыслу нормы статьи 333 ГПК РФ, уменьшение неустойки является правом, а не обязанностью суда. При этом к выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки суд приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и непосредственном их исследовании.

В п. 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ).

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

В соответствии с п. 73 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, бремя доказывания несоразмерности неустойки возлагается на ответчика.

Ответчик просит снизить размер взыскиваемых сумм и учесть, что задержка строительства многоквартирного жилого дома вызвана рядом объективных обстоятельств, на которые застройщик не имел возможности влиять, а именно: во исполнение требований Указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ строительно-монтажные работы на объекте были приостановлены (март-апрель 2020 года), в связи с закрытием границ, а также опасения исполнителей работ по строительству объекта в отношении распространения новой коронавирусной инфекции подрядными организациями было существенно сокращено количество рабочей силы на объекте; в связи с установлением запрета на посещение физическими лицами помещений предприятий (организаций), а также ввиду обоснованных опасений застройщика в отношении распространения новой коронавирусной инфекции, в период с марта 2020 года до мая 2020 года осуществление строительства было существенно затруднено. Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 года № 440 продлены сроки действия разрешений на строительство на один год, что подтверждает объективность причин задержки строительства по всей стране. В настоящее время застройщиком проводится комплекс мероприятий по скорейшему завершению строительства объекта и вводу его в эксплуатацию, одновременно застройщиком прорабатываются варианты досудебного урегулирования претензий участников долевого строительства. Строительство объекта ведется в соответствии с разрешением на строительство, которое продлевалось в установленном законом порядке, и по состоянию на сегодняшний день продлено до 30 января 2023 года. Новый срок передачи объекта долевого строительства-не позднее 31 июля 2023 года. Строительство объекта ведется за счет собственных средств застройщика без привлечения проектного финансирования, следовательно, взыскание неустойки в полном размере может привести к ухудшению финансового положения застройщика, и как следствие, дальнейшему переносу сроков строительства. Застройщиком на протяжении всего строка строительства ведется активная работа с участниками долевого строительства.

Учитывая обстоятельства, приведенные ответчиком, период реальной просрочки передачи объекта истцу (555 дней), соотношение между ценой Договора, уплаченной истцом, периодом просрочки и суммой неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, то обстоятельство, что Правительством РФ введен мораторий на начисление штрафных санкций в отношении застройщиков, который представляет собой антикризисную меру, суд считает возможным снизить размер неустойки до 90.145 рублей (согласно расчету ответчика).

В соответствии с ч. 9 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ, к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку судом в ходе рассмотрения дела установлено, что действиями ответчика были нарушены охраняемые законом права истца, суд, на основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также с учетом принципа разумности, справедливости, конкретных обстоятельств настоящего дела, степени вины ответчика и объема нарушенных прав истца, взыскивает с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 10.000 рублей.

В силу ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Так как в добровольном порядке ответчик требования истца не удовлетворил, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50.072 рублей. Исключительных обстоятельств для снижения штрафа суд не усматривает.

На основании ст. 94, 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию сумма почтовых расходов за отправку копии искового заявления ответчику в размере 355 рублей, в остальной части почтовые расходы за направление иска в суд и претензии ответчику суд отклоняет, так как они не являются необходимыми расходами истца, исковое заявление истец мог подать в суд лично, а претензионный порядок по данной категории дел не является обязательным.

Одновременно, суд взыскивает в доход бюджета города Москвы с ответчика государственную пошлину, от уплаты которой истец в силу закона освобожден, в сумме 2.904 рублей, в соответствии с требованиями ст. 333.19 НК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ** к ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 ** (паспорт **) неустойку в размере 90.145 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10.000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя в размере 50.072 рублей, почтовые расходы в размере 335 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская» (ИНН <***>) государственную пошлину в доход бюджета города Москвы в размере 2.904 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Таганский районный суд города Москвы в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья

Решение в окончательной форме изготовлено 13 июля 2023 года.