78RS0002-01-2024-017170-11
Решение изготовлено в окончательной форме 07.08.2025 года
Санкт-Петербург
2-2408/2025 23 июня 2025 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
Председательствующего судьи Григорьевой Н.Н.,
при секретаре Кривченко А.А.,
с участием представителя истца ФИО1,
рассмотрев в отрытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Вуд Вульф» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО2 обратился в суд с иском к ответчику ООО «Вуд Вульф» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по Договору подряда № 01/12/2022 от 01.12.2022 года в размере 1 951 241,00 руб., неустойки за просрочку исполнения обязательств по Договору подряда № 21/06/2023-1 от 21.06.2023 в размере 1 548 000,00 руб., неустойки за просрочку исполнения обязательств по Дополнительному соглашению №1 от 08.09.2023 года к Договору подряда № 21/06/2023-1 от 21.06.2023 в размере 390 000,00 руб., взыскании компенсации морального вреда в размере 5 000,00 руб., госпошлины в размере 23606,00 руб. В обоснование иска ссылаясь на то, что 01.12.2022 года и 21.06.2023 года между сторонами заключены договоры бытового подряда, по условиям которых подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по ремонту и отделке помещения заказчика, денежные средства уплачены истцом своевременно, однако, подрядчик свои обязательства до настоящего времени надлежащим образом не исполнил, акт сдачи- приемки не оформлен, подрядчиком заказчику не предоставлялся.
Истец в судебное заседание не явился, представитель истца явился, на удовлетворении иска настаивал.
Ответчик не явился, извещался судом.
Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к следующему.
В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
П. 1 ст. 708 ГК РФ предусмотрено, что, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
П. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Согласно п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на получение неустойки в размере трех процентов цены выполнения работы за каждый день просрочки исполнения обязательства и устранения недостатков выполненной работы, но не более цены отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
В соответствии со ст. 15 Закона «О. защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Из материалов дела усматривается, что 01.12.2022 года между сторонами заключен Договор подряда № 01/12/2022 от 01.12.2022 года, по условиям п. 1.1 которого, подрядчик обязался осуществить монтаж жилого дома общей площадью 80 кв. м на основе домокомплекта, предоставленного Заказчиком, по адресу: <адрес>, кадастровый № (далее - объект строительства, домокомштект), и сдать его заказчику, последний обязался принять и оплатить результат работ Подрядчику.
Согласно п. 2.2 Договора стороны условились, что работа по договору ведется поэтапно:
й этап - заказ окон и монтаж фундамента, длительность 6 рабочих дней.
й этап - монтаж силового контура домокомплекта, длительность 11 рабочих дней.
й этап - монтаж внутренней обшивки стен и потолка, длительность 11 рабочих дней.
й этап - монтаж инженерных сетей, длительность 6 рабочих дней.
й этап - работы по утеплению, длительность 6 работах дней.
й этап - монтаж окон, длительность 4 рабочих дня.
й этап - монтаж кровельного покрытия, длительность 8 рабочих дней.
й этап - работы по монтажу внешней отделки, длительность 6 работах дней.
й этап - работы по монтажу внутренней отделки, длительность 16 рабочих дней.
Общая продолжительность работ по Договору № 01/12/2022 в соответствии с п. 2.5 составляет 72 рабочих дня без учета дополнительного времени на приемку работ Заказчиком и при условии своевременной оплаты каждого этапа.
Согласно п. 2. 6 договора изменение сроков работ по пожеланию Заказчика фиксируется в дополнительном соглашении.
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 27.10.2023 года к договору подряда 01/12/2022 от 01.12.2022 года стороны условились, что в связи с задержкой сроков изготовления домокомплекта от ИП ФИО3 смещаются сроки сдачи объекта после монтажа домокомплекта и отделочных работ. Вместо запланированной первоначально даты поставки домокомплекта 12.04.2023 года, домокплект был передан на монтаж только 27.06.2023 года, в связи с чем, срок сдачи объекта смещается в соответствии со сроком задержки. Планируемый срок сдачи объекта строительства- 30.11.2023 года
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 24.11.2023 года к договору подряда 01/12/2022 от 01.12.2022 года стороны условились, что в связи с задержкой сроков изготовления окон на объект подрядчик обязуется произвести возврат средств заказчику в размере 409 000 рублей до 11.12.2023 года включительно.
В силу п. 3.1 договора его цена с учетом дополнительного соглашения от 24.11.2023 года № 2 составляет 2 106 476,00 руб.
Пунктом 3.2 договора установлено, что оплата осуществляется поэтапно:
й этап - заказ окон, закупка материалов для наружной отделки, монтаж фундамента, накладные расходы (50%) - 702 842,00 руб.
й этап - закупка комплектующих для силового каркаса 1, силового каркаса 2, для сборки домокомплекта и для инженерных систем, аванс работ по сборке силового каркаса (50%), накладные расходы (50%) - 570 445,00 руб.
й этап - закупка материалов для утепления, оплата работ по сборке силового каркаса (50%), авансы на работы утеплению (50%) и монтажу инженерных систем (50%) - 565 012,00 руб. (п. 3.1 Договора!).
й этап - закупка материалов для внутренней отделки, оплата работ по утеплению (50%) и монтажу инженерных систем (50%) - 239 207,00 руб.
й этап - аванс па работы по монтажу наружной отделки и кровельного покрытия (50%)- 202 735,00 руб.
й этап - оплата работ по монтажу наружной отделки и кровельного покрытия (50%), аванс на работы по монтажу внутренней отделки (50%) - 218 985,00 руб.
й этап - оплата работ по монтажу внутренней отделки (50%), уборка мусора - 16 250,00 руб.
Истец выполнил свои обязательства, оплатив сумму 3497054,00 руб., в то время как объект строительства не передан заказчику в соответствии с разделом 7 договора до настоящего времени. Предусмотренный пунктами 7.3 - 7.4 договора акт сдачи - приемки не оформлен, подрядчиком заказчику не предоставлялся, иного суду не представлено.
В силу п. 4.2.4 договора в случае нарушения подрядчиком общих сроков выполнения работ более чем на 15 календарных дней, заказчик имеет право применения к подрядчику штрафных санкций в виде пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
21.06.2023 года между сторонами был заключен Договор подряда № 21/06/2023-1, в силу п. 1.1 которого, подрядчик обязался изготовить на средства Заказчика и сдать последнему гостевой дом (два блока модулей 3x6 метров + терраса 3x6 метров), выполненный в каркасно-модульной технологии, по адресу: <адрес>, кадастровый № (далее - объект). Заказчик обязался принять и оплатить результат работ Подрядчику.
Согласно п. 2.2 Договора указанного договора работа ведется поэтапно:
й этап - разработка КД, длительность 10 рабочих дней.
й этап - производство домокомплекта, длительность 35 рабочих дней.
й этап - монтаж домокомплекта, длительность 5 рабочих дней.
Общая продолжительность работ по ФИО4 в соответствии с п. 2.5 составляет 50 рабочих дней без учета дополнительного времени на приемку работ Заказчиком и при условии своевременной оплаты каждого этапа.
Согласно п. 3.1 цена договора составляет 1 720 000,00 руб.
Пунктом 3.2 установлено, что оплата осуществляется поэтапно:
й этап - аванс на закупку материалов, изготовление строительной документации КД и изготовление модульного домокомплекта (70%) - 1 204 000,00 руб.
й этап - оплата работ после принятия модульного домокомплекта на производстве (20%)- 344 000,00 руб.
й этап - оплата работ после принятия объекта на участке (10%) - 172 000,00 руб.
Истец выполнил свои обязательства, в том числе по оплате его цены на общую сумму 1 720 000,00 руб., в то время как объект строительства и отделка не переданы заказчику в соответствии с разделом 7 договора до настоящего времени. Предусмотренный пунктами 7.3 - 7.4 договора акт сдачи - приемки не оформлен, подрядчиком заказчику не предоставлялся, иного суду не представлено.
В силу п. 4.2.4 договора в случае нарушения подрядчиком общих сроков выполнения работ более чем на 15 календарных дней, заказчик имеет право применения к подрядчику штрафных санкций в виде пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
Согласно п. 2. 6 договора изменение сроков работ по пожеланию Заказчика фиксируется в дополнительном соглашении.
В соответствии с п. 1.1 дополнительного соглашения подрядчик обязался изготовить на средства Заказчика и сдать последнему внутреннюю отделку Гостевого дома (два блока модулей 3x6 метров + терраса 3x6 метров), расположенного по адресу: <адрес> кадастровый № (далее - отделка). Заказчик обязался принять и оплатить результат работ Подрядчику.
Согласно п. 2.2 соглашения работа по договору ведется поэтапно:
1-й этап - внутренняя отделка стен и потолка первого модуля с баней, длительность 10 рабочих дней.
2-й этап - внутренняя отделка стен и потолка второго модуля с гостевой комнатой, длительность 10 рабочих дней.
3-й этап - внутренняя отделка стен, потолка и пола верхнего модуля и нижних модулей после монтажа на участке клиента, длительность 10 рабочих дней.
Общая продолжительность работ по соглашению в соответствии с п. 2.5 составляет 30 рабочих дней без учета дополнительного времени на приемку работ заказчиком и при условии своевременной оплаты каждого этапа.
Сторонами согласована общая дата окончания строительства -03.11.2023 года.
Согласно п. 3.1 соглашения его цена составляет 557 000,00 руб.
В соответствии с пунктом 3.2 соглашения установлено, что оплата осуществляется поэтапно:
й этап - аванс на закупку материалов, и монтаж отделки (70%) - 390 000,00 руб.
й этап - оплата работ после принятия объекта на участке (30%) - 167 000,00 руб.
Истец выполнил свои обязательства по оплате его цены на общую сумму 557000,00 руб.
Подрядчик свои обязательства не исполнил: объект и отделка подрядчиком заказчику не переданы в соответствии с разделом 7 вышеуказанного договора до настоящего времени. Предусмотренный пунктами 7.3 - 7.4 договора акт сдачи - приемки не оформлен, подрядчиком заказчику не предоставлялся.
Согласно представленному истцом расчету, по состоянию на 04.09.2024 года юридическим лицом допущена просрочка исполнения: по договору № 01/12/2022 от 01.12.2022 года - на 279 календарных дней; по договору № 21/06/2023-1 от 21.06.2023 года - на 371 календарных дней; по дополнительному соглашению №1 от 27.10.2023 года - на 376 календарных дней и в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», в отсутствие доказательств исполнения обязательств, доказательств, свидетельствующих об освобождении от ответственности, учитывая, что факт перечисления денежных средств по спорным договорам, соглашению, не оспаривается ответчиком, с последнего подлежит взысканию неустойка в размере 3 % от суммы долга за каждый день просрочки: по договору № 01/12/2022 от 01.12.2022 года - 1 951 241,00 руб., по договору № 21/06/2023-1 от 21.06.2023 года - 1 548 000,00 руб., по соглашению №1 от 27.10.2023 года - 390 000,00 руб., а всего на общую сумму 3 889 241,00 руб.
Требование о компенсации морального вреда в порядке ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», с учетом разумности и справедливости и конкретных обстоятельств дела подлежит удовлетворению в размере 5 000,00 руб.
Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.
В данном случае ответчика подлежит взысканию в пользу истца штраф в размере 1 947 120,5 руб. В соответствии со ст. 98 ГПК РФ в пользу истца следует взыскать госпошлину в размере 23606,00 руб.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход государства следует взыскать госпошлину в размере 47625,00 руб.
руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать в пользу ФИО2 (ИНН <***>) с ООО «Вуд Вульф» (ИНН <***>) 3 889 241,00 руб., моральный вред 5 000,00 руб., штраф 1 947 120,5 руб., госпошлину 23606,00 руб.
Взыскать с ООО «Вуд Вульф» (ИНН <***>) госпошлину в доход государства в размере 47625,00 руб.
Решение может быть обжаловано в Санкт-петербургский городской суд в течении месяца с момента изготовления решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Выборгский районный суд Санкт-Петербурга
Судья Н.Н. Григорьева