№2-3860/2023

УИД 04RS0007-01-2023-003677-58

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 августа 2023 года г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Баторовой Д.А., при секретаре Дашиянжибон Э.О., рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,

установил:

Обращаясь в суд с настоящим иском, ФИО1 сослался на то, что 11.11.2021 истец заключил с ответчиком договор, по условиям которого сетевая компания приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения его жилого дома, расположенного по адресу: Россия, <адрес> Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, однако до настоящего времени обязательства сетевой компанией не исполнены. Поэтому просит обязать ПАО «Россети Сибирь» выполнить работы по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома в течении месяца, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 23936,87 руб. за период с 12.11.2022 по 24.07.2023, компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал. Суду пояснил, что оплату по договору в размере 40060,47 руб. произвел 03.08.2023, поскольку ответчик ранее не уведомлял о необходимости оплаты. Повышение мощности электропотребления связано с необходимостью перехода на электрическое отопление.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2, действующая на основании доверенности от 25.04.2022 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска по доводам, изложенным в письменном отзыве, согласно которого не отрицала наличие обязательств перед истцом, однако истец не внес платежи согласно условиям договора, и наступление обязательств по договору у ответчика не возникло, так как оплата произведена лишь в августе 2023 года. Кроме того, мероприятия не могут быть выполнены в связи с необходимостью выполнения работ по строительству ЛЭП, строительства ТП, монтаж ККУЭЭ, затраты составляют 1,923 млн. руб., исполнение работ возможно не ранее 2025 года, просила отказать в полном объеме.

Заслушав участников процесса, изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

Технологическое присоединение согласно статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п. 2 ст. 307 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 11.11.2021 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор № 20.0300.6300.21 (далее по тексту – договор) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик (на 15 кВТ(общая мощность с учетом существующей 25 кВт); истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.п.1, 10 договора).

Как указано в п. 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «жилой дом», расположенного по адресу: Россия, <адрес>.

В соответствии с п. 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа на допуск в эксплуатацию объекта заявителя с соблюдением срока, установленного п.5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

В силу п. 8 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе по схеме внешнего электроснабжения, в случае, если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия условий.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 37255,83 руб., в том числе НДС 20% в сумме 6209,30 руб., внесение платы оговорено авансовыми платежами: 10% платы за присоединение в размере 3725,58 руб. в течение 15 календарных дней с даты заключения договора; 30%-в размере 11176,75 руб. в течение 60 календарных дней с даты заключения договора; 20% платы за присоединение в размере 7451,17 руб. в течение 180 календарных дней с даты заключения договора; 30% платы за присоединение в размере 11176,75 руб. в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10% платы за присоединение в размере 3725,58 руб. в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п.12 договора).

Плата за технологическое присоединение внесена ФИО1 в размере 40060,47 руб. 03.08.2023, т.е в момент рассмотрения настоящего спора (иск подан 26.07.2023).

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Таким образом, истец со своей стороны обязательства по внесению авансовых платежей не исполнил в установленные договором сроки, соответственно обязательства по исполнению условий договора у ответчика возникло с момента внесения платежа, т.е 03.08.2023 и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает 03.08.2024.

Доводы истца о том, что ответчик не уведомлял/не напоминал о внесении авансовых платежей не имеет правового значения для рассматриваемого спора, поскольку обязанность внесения платежей возложена на истца, договор имелся на руках у заказчика, с условиями был ознакомлен.

При таких обстоятельствах исковые требования ФИО1 о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения нельзя признать обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Поскольку суд не усмотрел оснований для удовлетворения основного требования, то и производные от них требования о возмещении морального вреда и неустойки не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя оставить без удовлетворения.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья Д.А. Баторова

Решение суда в окончательной форме изготовлено 06.09.2023