66RS0051-01-2023-000053-64

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов Свердловская область «08» декабря 2023 года

Серовский районный суд Свердловской области в составе председательствующего Фарафоновой Е.А., при секретаре судебного заседания Тарасовой С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2203/2023 по иску

Акционерного общества «ГАЗЭКС» к ФИО1 о признании договора расторгнутым и взыскании убытков,

с участием представителя истца ФИО2,

УСТАНОВИЛ:

Истец АО «ГАЗЭКС» обратился в Серовский районный суд Свердловской области с вышеуказанным исковым заявлением.

В обосновании которого указано, что между Акционерным обществом «ГАЗЭКС» (истец), как с исполнителем, и ФИО1 (ответчик), как с заявителем, заключен договор № от 28.08.2020 г., о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор подключения). По условиям договора подключения (п. 1) Истец принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства: газоснабжение жилого дома к сети газораспределения, принадлежащей Истцу на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а Ответчик принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: <адрес> (кад. №). Согласно п. 3 договора подключения, в редакции дополнительного соглашения № от 21 апреля 2021 г., срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 (один) год и 2 (два) месяца со дня заключения настоящего договора, т.е. мероприятия по подключению должны быть выполнены Сторонами в срок до 28.10.2021 г.. В соответствии с абз. 3 и. 5 Исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства Заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора.Истцом полностью выполнено обязательство по созданию сети газораспределения до точки подключения, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 30.06.2021 г. «газопровод-ввод низкого давления до границ земельного участка по адресу: <адрес> (кад. №)».Однако, Ответчиком, как стороной договора подключения, тождественная обязанность, по созданию сети газопотребления в границах земельного участка, предусмотренная абз. 5 п. 7 договора подключения, не выполнена. Согласно п. 10 Договора подключения стоимость платы за подключение составляет 214 860руб. 97 коп. в т.ч. НДС 20% в размере 35 810 руб. 16 коп.. Ответчиком 28.08.2020 г. внесена плата в размере 50% от стоимости договора подключения, т.е. 107 430 руб. 49 коп., в том числе НДС 20 процентов – 17 905 руб. 08 коп.. Однако, поскольку Ответчикомне выполнено обязательство по созданию сети газопотребления в границах земельного участка, а равно Истец не оказывал услуги мониторинга (стоимость данной услуги составляет 5014 руб. 38 коп.), соответственно остаток платы за подключение составляет 102 416 руб. 10 коп., в том числе НДС 20 процентов - 17 069 руб. 35 коп. (214 860,97 - 5 014,38 - 107 430,49). Таким образом, поскольку Истцом полностью выполнена обязанности по созданию сети газопотребления до границы земельного участка Ответчика, и наличия просрочки Ответчика более чем на 6 месяцев по созданию сети газопотребления в границах земельного участка, руководствуясь п. 1 ст. 450.1 ГК РФ и п. 95 Правил 1314 Истцом в адрес Ответчика было направлено уведомление №-с от 05.07.2023 г. об одностороннем расторжении договора № от 28.08.2020 г., о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения и о внесении остатка платы за подключение. Уведомление было получено Ответчиком 11.07.2023 г. В связи с чем, оплата должна быть произведена Ответчиком не позднее 24.07.2023 г..Однако, до настоящего времени данное денежное обязательство не выполнено.

В исковом заявлении просит суд: Признать договор № от 28.08.2020 г., о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения расторгнутым заключенный между АО «ГАЗЭКС» и ФИО1 - расторгнутым;Взыскать с ФИО1 в пользу АО «ГАЗЭКС» остаток платы по договору № от 28.08.2020 г., о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения в размере 102 416 руб. 10 коп., в том числе НДС 20 процентов - 17 069 руб. 35 коп.;Взыскать судебные расходы, с ФИО1 в пользу АО «ГАЗЭКС» государственную пошлину, за рассмотрение имущественного требования, в размере 3 248 руб. 00 коп.;Взыскать судебные расходы с ФИО1 в пользу АО «ГАЗЭКС», государственную пошлину за рассмотрение неимущественного требования, в размере 6 000 руб. 00 коп..

В судебном заседании представитель истца ФИО2 суду пояснил, что исковые требования поддерживает, при этом уточнил, что ответчиком 02.10.2023 года в добровольном порядке произведена оплата остатка платы по договору № от 28.08.2020 г. в размере 107 430 руб. 48 коп..

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения судебного заседания был извещен надлежащим образом. Своей позиции по делу не выразил. Каких-либо ходатайств суду не представил.

Суд, заслушав объяснения представителя истца, ответчика, исследовав письменные доказательства, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующему.

Согласно с п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора

В соответствии с ч. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 95 Правил подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N1314 (в редакции № от 19.03.2020 г. действовавшей на момент заключения договора подключения) в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту "а" пункта 98 настоящихПравил, вправе требовать от Заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя.

Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя (абз. 2 п. 95 Правил 1314).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. I ст. 450.1 ГК РФ).

В судебном заседании установлено, что 28.08.2020 года между Акционерным обществом «ГАЗЭКС» и ФИО1 заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

По условиям договора подключения (п. 1) Истец принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства: газоснабжение жилого дома к сети газораспределения, принадлежащей Истцу на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а Ответчик принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: <адрес> (кад. №).

Согласно п. 3 договора подключения, в редакции дополнительного соглашения № от 21 апреля 2021 г., срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 (один) год и 2 (два) месяца со дня заключения настоящего договора, т.е. мероприятия по подключению должны быть выполнены Сторонами в срок до 28.10.2021 г..

В соответствии с абз. 3 и. 5 Исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства Заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора.

Истцом полностью выполнено обязательство по созданию сети газораспределения до точки подключения, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 30.06.2021 г. «газопровод-ввод низкого давления до границ земельного участка по адресу: <адрес> (кад. №)».

Ответчиком обязанность по созданию сети газопотребления в границах земельного участка, предусмотренная абз. 5 п. 7 договора подключения, не выполнена. Согласно п. 10 Договора подключения стоимость платы за подключение составляет 214 860руб. 97 коп. в т.ч. НДС 20% в размере 35 810 руб. 16 коп.. Ответчиком 28.08.2020 г. внесена плата в размере 50% от стоимости договора подключения, т.е. 107 430 руб. 49 коп., в том числе НДС 20 процентов – 17 905 руб. 08 коп.. Однако, поскольку Ответчиком не выполнено обязательство по созданию сети газопотребления в границах земельного участка, а равно Истец не оказывал услуги мониторинга (стоимость данной услуги составляет 5014 руб. 38 коп.), соответственно остаток платы за подключение составляет 102 416 руб. 10 коп., в том числе НДС 20 процентов - 17 069 руб. 35 коп. (214 860,97 - 5 014,38 - 107 430,49).

В связи с тем, что ответчиком не выполнены требования договора от 28.08.2020 года, то Истцом в адрес Ответчика было направлено уведомление №-с от 05.07.2023 г. об одностороннем расторжении договора № от 28.08.2020 г., о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения и о внесении остатка платы за подключение.

Данное уведомление ответчиком было получено 11.07.2023 г. Оплата должна быть произведена Ответчиком не позднее 24.07.2023 г..

Согласно кассовому чеку от 02.10.2023 года Ответчиком в добровольном порядке оплачена Истцу сумма в размере 107 430 руб. 48 коп. по договору № от 28.08.2020 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Учитывая вышеизложенное, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, возмещаются другой стороной все понесенные по делу судебные расходы, а если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

При предъявлении иска АО «ГАЗЭКС» уплачена государственная пошлина: по требованиям имущественного характера в размере 3 248 руб. 00 коп. (платежное поручение № от 11.09.2023 года); по требованиям неимущественного характера в размере 6 000 руб. 00 коп. (платежное поручение № от 11.09.2023 года).

Поскольку предъявленные истцом исковые требования удовлетворены частично, сумма уплаченной им государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в размере 6 000 руб. 00 коп. (по требованиям неимущественного характера).

Руководствуясь ст. 98, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «ГАЗЭКС» к ФИО1 о признании договора расторгнутым и взыскании убытков – удовлетворить частично.

Признать договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 28.08.2020 г., заключенный между АО «ГАЗЭКС» и ФИО1, расторгнутым.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «ГАЗЭКС» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб. 00 коп..

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Серовский районный суд Свердловской области.

Решение в окончательной форме изготовлено 15.12.2023 года.

Председательствующий Е.А. Фарафонова