УИД№ 77RS0034-02-2025-014965-71

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ноября 2025 года адрес

Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-15062/25 по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора и взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ФИО2 о расторжении договора и взыскании денежных средств, в котором просил расторгнуть договор на выполнение проектных работ № 01-08/24 от 14 августа 2024 года, заключенный между ним и ответчиком, взыскать с ответчика в пользу истца уплаченные денежные средства в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Свое обращение истец мотивировал тем, что 14.08.2024 года между ним и ответчиком был заключен договор на выполнение проектных работ № 01-08/24, по условиям которого ответчик обязался разработать проектную документацию для жилого комплекса, который включает в себя два индивидуальных жилых дома, двухуровневый гараж, баню и элементы благоустройства. Работы должны были производиться по адресу: адресо., адрес, на земельных участках с кадастровыми номерами 50:16:0602001:3741, 50:16:0602001:3742 и 50:16:0602001:3744. Срок выполнения работ установлен до 12 ноября 2024 года. Истцом была произведена оплата по договору на сумму сумма, однако свои обязательства по договору ответчик не выполнил, работы в установленный срок не исполнил.

Представитель истца по доверенности фио в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом.

Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и определении любых, не противоречащих законодательству условий договора.

На основании ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 408 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В силу ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 14.08.2024 года между ФИО2 (исполнитель) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор на выполнение проектных работ № 01-08/24, по условиям которого ответчик обязался разработать проектную документацию для жилого комплекса, который включает в себя два индивидуальных жилых дома, двухуровневый гараж, баню и элементы благоустройства. Работы должны были производиться по адресу: адресо., адрес, на земельных участках с кадастровыми номерами 50:16:0602001:3741, 50:16:0602001:3742 и 50:16:0602001:3744.

В силу раздела 3 договора срок выполнения работ установлен до 12 ноября 2024 года.

Истцом была произведена оплата по договору на сумму сумма

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В обоснование иска истец ссылается на то, что ответчик свои обязательства по договору не выполнил.

Разрешая заявленные требования о расторжении договора и взыскании стоимости оплаченных работ, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об их удовлетворении, поскольку ответчик не выполнил свои обязательства по договору, доказательств обратного суду не представлено, в связи с чем суд полагает необходимым расторгнуть договор, заключенный между сторонами и взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную денежную сумму в размере сумма

В силу ст. 98 ГПК РФ суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора и взыскании денежных средств удовлетворить.

Расторгнуть договор на выполнение проектных работ № 01-08/24 от 14 августа 2024 года, заключенный между ФИО1 и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через канцелярию Щербинского районного суда адрес в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме.

Решение составлено в окончательной форме 10 марта 2026 года.

фио ФИО3