77RS0021-02-2023-005832-94
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
03 августа 2023 года адрес
Пресненский районный суд адрес в составе:
председательствующего судьи фио,
при секретаре фио,
с участием представителей истца фио, фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4799/2023 по иску Управления Роспотребнадзора в интересах ФИО1 к ООО «Верона Ритейл» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец Управление Роспотребнадзора обратилось в суд в интересах ФИО1 с исковым заявлением к ООО «Верона Ритейл», прося взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства, уплаченные по Договору купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 45197 от 24.08.2022 г. в размере сумма, неустойку в размере сумма за период с 26.10.2022 г. по 10.03.2022, денежные средства, уплаченные по Договору купли- продажи № 610-ИК от 24.08.2022 г. в размере сумма, неустойку в размере сумма за период с 25.10.2022 г. по 10.03.2022 г., денежные средства, уплаченные по Договору купли- продажи № 624-ИК от 31.08.2022 г. в размере сумма, неустойку в размере сумма за период с 01.11.2022 г. по 10.03.2022 г., денежные средства, уплаченные по Договору купли продажи индивидуально изготовленной мебели № 46981 от 31.08.2022 г. в размере сумма, неустойку в размере сумма за период с 07.11.2022 г. по 10.03.2022 г., денежные средства, уплаченные по Договору купли- продажи индивидуально изготовленной мебели № 47309 от 20.09.2022 г. в размере сумма, неустойку в размере сумма за период с 23.1 1.2022 г. по 10.03.2022 г., денежные средства, уплаченные по Договору купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47418 от 20.09.2022 г. в размере сумма, неустойку в размере сумма за период с 23.11.2022 г. по 10.03.2022 г., расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в пользу потребителя.
В обосновании своих исковых требований истец указывает на то, что ФИО1 24.08.2022 г. заключил с ООО «Верона Ритейл» Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 45197.
Согласно п. 1.1 Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором.
В соответствии с п. 1.2 Договора предметом настоящего Договора является Товар, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора .
Согласно п. 2.1 Договора цена Товара составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора Покупатель вносит предоплату в размере сумма: оставшуюся часть суммы в размере сумма. Покупатель оплачивает в день получения Товара , до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора срок передачи Товара не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
24.08.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект по Договору, соответственно срок передачи Товара -26.10.2022 г.
24.08.2022 г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
09.09.2022 г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
24.08.2022 г. между Истом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи № 610-ИК.
Согласно п. 1.1 Договора Продавец обязуется по заданию Покупателя изготовить изделие указанное в п. 1.2 Договора (далее - Изделие), а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделие, согласно сумме указанной в Договоре .
В соответствии с п. 1.2 Договора Продавец обязуется изготовить Изделие из искусственного камня: каменная столешница «Neomarm 222, Olympos mist»: стеновая панель «Neomann 222, Olympos mist».
Согласно п. 2.1 Договора цена Изделия составляет сумма.
В соответствии с п. 2.2 Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% стоимости Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.
На основании п. 3.1 Договора Продавец обязан изготовить Изделие надлежащего качества в течение 45 календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
Соответственно срок изготовления Изделия - 25.10.2022 г.
24.08.2022 г. Истец оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
31.08.2022 г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи №624-ИК.
Согласно п. 1.1 Договора Продавец обязуется по заданию Покупателя изготовить изделие указанное в п. 1.2 Договора (далее - Изделие), а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделие 2 согласно сумме, указанной в Договоре.
В соответствии с п. 1.2 Договора Продавец обязуется изготовить Изделие и искусственного камня: каменная столешница «Neomarm N010 whilet».
Согласно п. 2.1 Договора цена Изделия составляет сумма.
В соответствии с п. 2.2 Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% от стоимости Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора.
На основании п. 3.1 Договора Продавец обязан изготовить Изделие надлежащего качества в течение 45 календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
Соответственно срок изготовления Изделия - 01.11.2022 г.
31.08.2022 г. Истец оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
31.08.2022 г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 46981.
Согласно п. 1.1 Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором.
В соответствии с п. 1.2 Договора Предметом настоящего Договора является Товар, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Согласно п. 2.1 Договора цена Товара составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора Покупатель вносит предоплату в размере сумма: оставшуюся часть суммы в размере сумма. Покупатель оплачивает в день получения Товара до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора срок передачи Товара не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
03.09.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект по Договору, соответственно срок передачи Товара - 07.11.2022 г.
31.08.2022 г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
20.09.2022 г. между Истцом и Ответчиком был подписан Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47309.
Согласно п. 1.1 Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором.
В соответствии с п. 1.2 Договора Предметом настоящего Договора является Товар, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Согласно п. 2.1 Договора цена Товара составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора Покупатель вносит предоплату в размере сумма; второй платеж в размере сумма Покупатель вносит не позднее 10.10.2022 г.; оставшуюся часть суммы в размере сумма. Покупатель оплачивает в день получения Товара, до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора срок передачи Товара не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня, после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
20.09.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект к Договору, соответственно срок передачи Товара - 23.11.2022 г.
21.09.2022 г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
21.10.2022г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
20.09.2022 г. между Истцом и Ответчиком был подписан Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47418.
Согласно п. 1.1 Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором .
В соответствии с п. 1.2 Договора Предметом настоящего Договора является Товар заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проект с. являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Согласно п. 2.1 Договора цена Товара составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора Покупатель вносит предоплату в размере сумма; второй платеж в размере сумма Покупатель вносит не позднее 10.10.2022 г.: оставшуюся часть суммы в размере сумма Покупатель и оплачивает в день получения Товара до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора срок передачи Товара не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
20.09.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект к Договору, соответственно срок передачи Товара -23.11.2022 г.
21.09.2022 г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
19.10.2022г. Истец частично оплатил по Договору денежные средства в размере сумма.
Ответчик не исполнил обязательства по Договорам в установленный срок. В связи с чем, 26.10.2022г. Истец, посредством электронной почты направил Ответчику претензию об устранении нарушения по Договорам в срок до 01.11.2022 г.
На претензию Истца Ответчик не ответил. Товары и Изделия не поставил.
Изложенное послужило основанием для предъявления настоящего иска в суд.
В судебное заседание истец ФИО1 не явился, извещен судом надлежащим образом.
Представители истца по доверенности фио, фио в судебное заседание явились, заявленные требования поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в иске.
Ответчик ООО «Верона Ритейл» в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил, извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил. В соответствии с ч. 2 ст. 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Согласно требований ст. 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится. Юридический адрес ответчика, указанный в выписке из ЕГРЮЛ, соответствует адресу, по которому судом направлялись судебные извещения. Таким образом, суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие ответчика, не сообщавшего об уважительности причин неявки в суд.
Третье лицо ИНФС № 46 адрес явку своего представителя в суд не обеспечило, извещено судом надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщило.
Суд, выслушав представителей истца, исследовав письменные материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.
Согласно ст. 309 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).
По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь (товар) в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК).
В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу ст.506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Согласно п.1 ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
В соответствии с п.1 ст.523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ).
На основании абз.2 п.2 этой же статьи нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникнуть из договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (часть 1 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей».
Согласно ч. 2 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.
В силу части 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать возмещения расходов на исправление недостатков потребителем или третьим лицом.
В соответствии со ст. 4 Закона «О защите прав потребителей» Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
Как установлено в судебном заседании и подтверждается письменными материалами дела, 24.08.2022 г. между ФИО1 и ООО «Верона Ритейл» был заключен Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 45197 (далее – Договор 1).
Согласно п. 1.1 Договора 1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее – Товар 1), а Покупатель обязуется принять Товар 1 и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором 1.
В соответствии с п. 1.2 Договора 1 предметом настоящего Договора 1 является Товар 1, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 1.
Согласно п. 2.1 Договора 1 цена Товара 1 составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора 1 оплата стоимости Товара 1 осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора 1 Покупатель вносит предоплату в размере сумма: оставшуюся часть суммы в размере сумма. Покупатель оплачивает в день получения Товара 1, до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора 1 срок передачи Товара 1 не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
24.08.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект по Договору 1, соответственно срок передачи Товара 1 -26.10.2022 г.
В соответствии с п. 10.6 Договора 1 стороны признают, что все юридически значимые сообщения, включая, но не ограничиваясь актами рекламаций, претензиями, исковыми заявлениями и т.д.. будут считаться направленными надлежащим образом, если такие сообщения отправлены по электронным адресам сторон Договора 1. Электронный адрес Продавца mail@verona-kuhni.ru.
24.08.2022 г. Истец частично оплатил по Договору 1 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
09.09.2022 г. Истец частично оплатил по Договору 1 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
Судом также установлено, что 24.08.2022 г. между Истом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи № 610-ИК (далее - Договор 2).
Согласно п. 1.1 Договора 2 Продавец обязуется по заданию Покупателя изготовить изделие указанное в п. 1.2 Договора 2 (далее - Изделие 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделие 1, согласно сумме указанной в Договоре 2.
В соответствии с п. 1.2 Договора 2 Продавец обязуется изготовить Изделие 1 из искусственного камня: каменная столешница «Neomarm 222, Olympos mist»: стеновая панель «Neomarm 222, Olympos mist».
Согласно п. 2.1 Договора 2 цена Изделия 1 составляет сумма.
В соответствии с п. 2.2 Договора 2 Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% стоимости Договора 2 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора 2.
На основании п. 3.1 Договора 2 Продавец обязан изготовить Изделие 1 надлежащего качества в течение 45 календарных дней со дня подписания настоящего Договора 2.
Соответственно срок изготовления Изделия 1 - 25.10.2022 г.
Согласно п. 7.6 Договора 2 стороны признают, что все юридически значимые сообщения, включая, но не ограничиваясь актами рекламаций, претензиями, исковыми заявлениями и т.д. будут считаться направленными надлежащим образом, если такие сообщения отправлены по электронным адресам сторон Договора 2. Электронный адрес Продавца: mail@verona-kuhni.ru.
24.08.2022 г. Истец оплатил по Договору 2 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
Кроме того, 31.08.2022 г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи №624-ИК (далее - Договор 3).
Согласно п. 1.1 Договора 3 Продавец обязуется по заданию Покупателя изготовить изделие указанное в п. 1.2 Договора 3 (далее - Изделие 2), а Покупатель обязуется принять и оплатить Изделие 2 согласно сумме, указанной в Договоре 3.
В соответствии с п. 1.2 Договора 3 Продавец обязуется изготовить Изделие 2 и искусственного камня: каменная столешница «Neomarm N010 whilet».
Согласно п. 2.1 Договора 3 цена Изделия 2 составляет сумма.
В соответствии с п. 2.2 Договора 3 Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% от стоимости Договора 3, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора 3.
На основании п. 3.1 Договора 3 Продавец обязан изготовить Изделие 2 надлежащего качества в течение 45 календарных дней со дня подписания настоящего Договора 3.
Соответственно срок изготовления Изделия 2 - 01.11.2022 г.
Согласно п. 7.6 Договора 3 стороны признают, что все юридически значимые сообщения, включая, но не ограничиваясь актами рекламаций, претензиями, исковыми заявлениями и т.д. будут считаться направленными надлежащим образом, если такие сообщения отправлены по электронным адресам сторон Договора 3. Электронный адрес Продавца: mail@verona-kuhni.ru.
31.08.2022 г. Истец оплатил по Договору 3 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
Из материалов дела также усматривается, что 31.08.2022 г. между Истцом и Ответчиком был заключен Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 46981 (далее – Договор 4).
Согласно п. 1.1 Договора 4 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее - Товар 2), а Покупатель обязуется принять Товар 2 и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором 4.
В соответствии с п. 1.2 Договора 4 Предметом настоящего Договора 4 является Товар 2, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 4.
Согласно п. 2.1 Договора 4 цена Товара 2 составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора 4 оплата стоимости Товара 2 осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора 4 Покупатель вносит предоплату в размере сумма: оставшуюся часть суммы в размере сумма. Покупатель оплачивает в день получения Товара 2 до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора 4 срок передачи Товара 2 не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
03.09.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект по Договору 4, соответственно срок передачи Товара 2 - 07.11.2022 г.
Согласно п. 10.6 Договора 4 стороны признают, что все юридически значимые сообщения, включая, но не ограничиваясь актами рекламаций, претензиями, исковыми заявлениями и т.д. будут считаться направленными надлежащим образом, если такие сообщения отправлены по электронным адресам сторон Договора 4. Электронный адрес Продавца: mail@verona-kuhni.ru.
31.08.2022 г. Истец частично оплатил по Договору 4 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
20.09.2022 г. между Истцом и Ответчиком был подписан Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47309 (далее - Договор 5).
Согласно п. 1.1 Договора 5 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее - Товар 3), а Покупатель обязуется принять Товар 3 и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором 5.
В соответствии с п. 1.2 Договора 5 Предметом настоящего Договора 5 является Товар 3, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 5.
Согласно п. 2.1 Договора 5 цена Товара 3 составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора 5 оплата стоимости Товара 3 осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора 5 Покупатель вносит предоплату в размере сумма; второй платеж в размере сумма Покупатель вносит не позднее 10.10.2022 г.; оставшуюся часть суммы в размере сумма Покупатель оплачивает в день получения Товара 3, до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора 5 срок передачи Товара 3 не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня, после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
20.09.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект к Договору 5, соответственно срок передачи Товара 3 - 23.11.2022 г.
Согласно п. 10.6 Договора 5 стороны признают, что все юридически значимые сообщения, включая, но не ограничиваясь актами рекламаций, претензиями, исковыми заявлениями и т.д.. будут считаться направленными надлежащим образом, если такие сообщения отправлены по электронным адресам сторон Договора 5. Электронный адрес Продавца: mail@verona-kuhni.ru.
21.09.2022 г. Истец частично оплатил по Договору 5 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
21.10.2022г. Истец частично оплатил по Договору 5 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
Судом также установлено, что 20.09.2022 г. между Истцом и Ответчиком был подписан Договор купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47418.
Согласно п. 1.1 Договора 6 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя комплект мебели (далее - Товар 4), а Покупатель обязуется принять Товар 4 и уплатить за него Продавцу денежные средства, в порядке и размере, установленными настоящим Договором 6.
В соответствии с п. 1.2 Договора 6 Предметом настоящего Договора 6 является Товар 4 заказанный Покупателем и соответствующий описанию, указанному в Дизайн-Проекте и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 6.
Согласно п. 2.1 Договора 6 пена Товара 4 составляет сумма.
В соответствии с п. 2.3 Договора 6 оплата стоимости Товара 4 осуществляется Покупателем в следующем порядке: в момент заключения Договора 6 Покупатель вносит предоплату в размере сумма; второй платеж в размере сумма Покупатель вносит не позднее 10.10.2022 г.: оставшуюся часть суммы в размере сумма Покупатель оплачивает в день получения Товара 4 до ее приемки.
На основании п. 4.2 Договора 6 срок передачи Товара 4 не может превышать 45 рабочих дней, со следующего дня после истечения срока согласования Дизайн-Проекта.
20.09.2022 г. стороны согласовали Дизайн-Проект к Договору 6, соответственно срок передачи Товара 4-23.11.2022 г.
Согласно п. 10.6 Договора 6 стороны признают, что все юридически значимые сообщения, включая, но не ограничиваясь актами рекламаций, претензиями, исковыми заявлениями и т.д. будут считаться направленными надлежащим образом, если такие сообщения отправлены по электронным адресам сторон Договора 6. Электронный адрес Продавца: mail@verona-kuhni.ru.
21.09.2022 г. Истец частично оплатил по Договору 6 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
19.10.2022г. Истец частично оплатил по Договору 6 денежные средства в размере сумма, что подтверждается Справкой по операции.
Заявляя исковые требования, истец указал на то, что Ответчик не исполнил обязательства по Договорам в установленный срок.
26.10.2022г. Истец, посредством электронной почты направил Ответчику претензию об устранении нарушения по Договорам в срок до 01.11.2022 г., что подтверждается перепиской из электронной почты.
На претензию Истца Ответчик не ответил. Товары и Изделия не поставил.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Ответчик неоднократно вызывался в суд, копия искового заявления с документами направлялась ответчику по представленному им адресу нахождения, за получением судебных повесток и копий документов не являлся, при подготовке дела к слушанию и в судебное заседание ответчик не явился, объяснений или возражений по предъявленным требованиям не представил, и суд рассмотрел требования, согласно ст. 150 ч. 2 ГПК РФ, по имеющимся в деле доказательствам. Об изменении места нахождения ответчик не ставил в известность ни истца, ни суд; за получением повесток на узел связи не является, что подтверждается данными почтового отделения в виде возвращенных судебных повесток с отметками почты.
Со стороны ответчика не было представлено доказательств, объективно опровергающих требований истца.
При этом, свои обязательства ответчик не исполнил, товары и изделия истцу не поставил, оплаченные денежные средства не возвратил.
В соответствии с тем, что ответчик в соответствии со ст. 56 ГПК РФ не представил суду своих доказательств, указывающих на исполнение им обязательств надлежащим образом, суд полагает, что обязанности по вышеуказанным договорам ответчиком не были выполнены.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что права истца, как потребителя были нарушены действиями ответчика, выразившимися в нарушении условий договоров, в не предоставлении Покупателю товаров и изделий.
В связи с чем, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика стоимости непоставленного товара на общую сумму в размере сумма (197450+145000+50400+33800+97900+72100).
За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (часть 1 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей».
Частью 5 ст. 28 Закона предусмотрена неустойка за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельной) вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Судом установлено, что истец 26.10.2022г. направлял в адрес ответчика требование (претензию) о возврате уплаченных сумм, которую ответчик оставил без ответа.
Учитывая вышеизложенное, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать стоимость неустойки в связи с нарушением срока удовлетворения требования о возврате уплаченных сумм за не поставленные товары и изделия, но не более стоимости данных товаров и изделий.
Таким образом, размер неустойки будет составлять:
- по Договору купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 45197 oт 24.08.2022 г. за период с 26.10.2022 г. (со дня истечения срока исполнения Договора) по 10.03.2023г. (дата подачи искового заявления) в размере сумма
- по Договору купли-продажи № 610-ИК от 24.08.2022 г. за период с 25.10.2022 г. (со дня истечения срока исполнения Договора) по 10.03.2023 г. (дата подачи искового заявления) в размере сумма
- по Договору купли- продажи № 624-ИК от 31.08.2022 г. за период с 01.1 1.2022 г. (со дня истечения срока исполнения Договора) по 10.03.2023 г. (дата подачи искового заявления) в размере сумма
- по Договору купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 46981 от 31.08.2022 г. за период с 07.11.2022 г. (со дня истечения срока исполнения Договора) по 10.03.2023 г. (дата подачи искового заявления) в размере сумма
- по Договору купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47309 от 20.09.2022 г. за период с 23.11.2022 г. (со дня истечения срока исполнения Договора) по 10.03.2023 г. (дата подачи искового заявления) в размере сумма
- по Договору купли-продажи индивидуально изготовленной мебели № 47418 от 20.09.2022 г. за период с 23.11.2022г. (со дня истечения срока исполнения Договора) по 10.03.2023 г. (дата подачи искового заявления) в размере сумма
Таким образом, общая сумма неустойки, которую суд присуждает ко взысканию с ответчика в пользу истца будет составлять в размере сумма (197450+145000+50400+33800+97900+72100).
При этом, суд соглашается с расчетом неустойки, представленным истцом, который составлен арифметически верно и в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем, считает нецелесообразным приводить полный расчет в тексте решении суда.
Учитывая изложенное, общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца составляет в размере сумма (596 650 + 596 650).
Статья 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» гласит: моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Судом установлено, что ответчик нарушил права потребителя, предусмотренные законом, в связи с чем, истец испытывал нравственные страдания в связи с длительным неисполнением требований потребителя, необходимостью неоднократно обращаться к ответчику и в суд.
Однако, при определении размера компенсации морального вреда суд в соответствии с требованиями ст. 1101 ГК РФ учитывает требования разумности и справедливости, фактические обстоятельства, при которых истцу причинены нравственные страдания, и приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере сумма.
В соответствии с положениями пункта 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Пунктом 46 данного постановления предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). При таких обстоятельствах, учитывая, что между истцом и ООО «Верона Ритейл» заключен договор поставки, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца штраф в пользу потребителя. Учитывая, что в данном случае сумма штрафа в размере 50% соразмерна объему нарушенного права, суд считает возможным взыскать в пользу истца с ответчика штраф в размере сумма
В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек.
Ст. 98 ГПК РФ предусматривает, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенным требованиям.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает возможным взыскать в пользу истца с ответчика расходы на оплату госпошлины в размере сумма
Разрешая заявленные исковые требования, суд приходит к выводу о наличии совокупности юридически значимых обстоятельств, при которых иск подлежит удовлетворению. Данный вывод суд основывает на анализе материалов, представленных и исследованных в ходе судебного заседания, которой дает оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, и в соответствии с положениями норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
При таких обстоятельствах, с учетом требований ст. 333.19 и 333.20 Налогового кодекса РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет адрес в размере сумма
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования - удовлетворить.
Взыскать с ООО «Верона Ритейл», ИНН <***> в пользу ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ денежные средства и неустойку по договорам в общей сумме сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по оплате госпошлины в размере сумма, штраф в размере сумма.
Взыскать с ООО «Верона Ритейл», ИНН <***> пользу бюджета адрес госпошлину в размере сумма
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Пресненский районный суд адрес в течение месяца с момента изготовления решения судом в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 28 августа 2023 года.
Судья: