РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 мая 2023 года г. Краснодар

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи Прибылова А.А.,

при секретаре Дзюба К.О.,

при участии: истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

В обоснование требований указано, что 09.02.2021 между АО «Краснодаргоргаз» и ФИО1 были заключены: договор на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) № 125899, договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № 125899-Т.П. (с), договор на выполнение мероприятий по подключению (техническому присоединению) в пределах границ земельного участка № 125899-СМР (ТП). В соответствии с п. 1 договора № 125899 АО «Краснодаргоргаз» обязалось оказать комплекс услуг (работ), связанных с газификацией объекта по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>. Согласно спецификации к договору № 125899 срок выполнения работ составляет 60 календарных дней. Стоимость услуг по данному договору составляет 32 160 рублей 03 копейки. Указанная сумма была им оплачена, что подтверждается квитанцией об оплате. Согласно п. 3 раздела 1 договора № 125899-Т.П. (с) срок выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления. Согласно п. 3.1 раздела 3 договора № 125899-СМР (ТП) исполнитель выполняет проектные работы в течение 10 рабочих дней с момента внесения заказчиком предоплаты в порядке, установленном договором. В соответствии с п. 4.3 раздела 4 договора № 125899-СМР (ТП) заказчиком оплачен аванс в размере стоимости проектных работ 21 604 рубля 80 копеек, о чем составлен акт выполненных работ (услуг) от 16.03.2021. Также чеком от 16.03.2021 произведен окончательный расчет. Пунктом 7 технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства срок выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления. Истец неоднократно обращался с заявлениями в адрес ответчика с требованиями выполнить свои обязательства, однако исполнителем до настоящего времени не исполнены обязательства по договорам, что послужило основанием для обращения в суд с данными требованиями. Просил суд обязать АО «Краснодаргоргаз» исполнить свои обязательства по договору № 125899 Т.П.(с) от 09.02.2021; взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 26 414 рублей 10 копеек, штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований, возмещение морального вреда в размере 30 000 рублей и судебные расходы.

В ходе судебного разбирательства представитель истца заявил ходатайство об увеличении исковых требований, в котором просит обязать АО «Краснодаргоргаз» исполнить свои обязательства по договорам № 125899-Т.П.(с) от 09.02.2021, № 125899 от 09.02.2021, № 125899-СМР (ТП) от 09.02.2021.

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 26.04.2022, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 08.12.2022, исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа - удовлетворены частично. Суд обязал АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>) исполнить: договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 09.02.2021 № 125899-Т.П. (с); договор на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) от 09.02.2021 № 125899; договор на выполнение мероприятий по подключению (техническому присоединению) в пределах границ земельного участка от 09.02.2021 № 125899-СМР (ТП). С АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 взыскана неустойка в размере – 10 000 рублей, компенсация морального вреда – 1000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя – 6532 рубля 72 копейки, а всего 17 532 рубля 72 копейки, расходы связанные с оформлением нотариальной доверенности в размере 1850 рублей и почтовые расходы в размере 215 рублей 44 копейки. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023, решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 26 апреля 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 8 декабря 2022 года в части взыскания с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 неустойки, штрафа, итоговой суммы взыскания, отменено. Материалы гражданского дела направлены на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Краснодара. В остальной части решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 26 апреля 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 8 декабря 2022 года оставлено без изменения. Суд кассационной инстанции указал, что с учетом специфики заключенного между сторонами договора, исходя из правового регулирования правоотношений в указанной сфере, расчет неустойки следует производить на основании специального нормативно-правового акта - подпункта "и" пункта 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 (далее – Правила № 1314, постановление № 1314). Суд первой инстанции в нарушение приведенных выше правовых норм, необоснованно применил к расчету неустойку, предусмотренную п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей».

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, представил письменные возражения на иск.

Суд, выслушав истца и представителя ответчика, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

При новом рассмотрении дела судом установлено и подтверждается материалами дела, что 09.02.2021 между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» были заключены:

- договор на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) № 125899;

- договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения№ 125899-Т.П. (с);

- договор на выполнение мероприятий по подключению (техническому присоединению) в пределах границ земельного участка № 125899-СМР (ТП).

В соответствии с п. 1.1 договора № 125899 АО «Краснодаргоргаз» обязалось оказать комплекс услуг (работ), связанных с газификацией объекта по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>. Согласно спецификации к договору № 125899 срок выполнения работ составляет 60 календарных дней. Стоимость услуг по данному договору составляет 32 160 рублей 03 копейки.

Согласно п. 3 раздела 1 договора № 125899-Т.П. (с) срок выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления. Исполнитель выполняет проектные работы в течение 10 рабочих дней с момента внесения заказчиком предоплаты в порядке, установленном договором.

В соответствии с условиями договора на выполнение мероприятий по подключению (техническому присоединению) в пределах границ земельного участка № 125899-СМР (ТП) заказчиком оплачена стоимость работ. Сторонами составлен акт выполненных работ (услуг) от 16.03.2021 в части выполнения работ по проектированию.

Пунктом 7 технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства срок выполнения мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления.

Истцом в полном объеме исполнена обязанность по оплате услуг, что подтверждается представленными в суд копиями квитанций и чеков об оплате, о чем ответчик был надлежащим образом уведомлен.

Истец неоднократно обращался к ответчику с письменными заявлениями, однако АО «Краснодаргоргаз» работы не производило.

При этом в судебном заседании представитель ответчика подтвердил, что обязательства по договору № 125899 исполнены АО «Краснодаргоргаз» только 22.11.2022.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с обязательствами и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что ответчиком нарушены обязательства по заключенным между сторонами договорам, поскольку в срок, установленный сторонами, работы не были выполнены, вследствие чего права истца, как потребителя услуг, нарушены.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона № 2300-1 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Вместе с тем, пунктом 18 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки.

Пунктом 83 Правил № 1314 установлен исчерпывающий перечень условий, которые должны быть указаны в договоре о подключении (техническом присоединении).

Так, из подпункта «и», пункта 83 Правил № 1314 следует, что договор о подключении содержит дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Согласно разъяснений, изложенным в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, исходя из правового регулирования правоотношений в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, суд приходит к выводу, что расчет неустойки следует производить, руководствуясь положениями п.п. «и» п. 83 Правил № 1314 и п. 18 договора, то есть применить размер неустойки определенный как 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора.

Согласно сведений размещенных в общем доступе сети «Интернет» ключевая ставка Банка России на 09.02.2021 составляла 4,25 % годовых.

С учетом изложенного размер неустойки, подлежащий взысканию с ответчика за спорный период (с 28.11.2021 по 10.02.2022) составляет 523 рубля 88 копеек.

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ суд наделен правом уменьшить неустойку, если установит, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Заявляя требование о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ ответчик не представил доказательств несоразмерности её размера последствиям нарушения обязательства.

Исключительные основания для снижения взысканной в пользу заявителя неустойки в соответствии с положениями статьи 333 Гражданского кодекса РФ ответчиком не представлены.

Размер неустойки, подлежащей взысканию, соответствует требованиям обеспечения баланса интересов участников спорного правоотношения и целям самой неустойки, основания для снижения её размера отсутствуют.

В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит к взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, а именно 761 рубль 94 копейки.

Поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства пропорционально удовлетворенным требованиям имущественного характера (п.п.1 п.1 ст.333.19 НК РФ) и неимущественного характера в общем размере 700 рублей (п.3 ст.333.19 НК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к акционерному обществу «Краснодаргоргаз» о взыскании неустойки и штрафа – удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 неустойку в размере 523 рубля 88 копеек, штраф за нарушение прав потребителя в размере 761 рубль 94 копейки, а всего подлежит взысканию 1285 рублей 82 копейки.

В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании неустойки и штрафа – отказать.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 700 рублей.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 24.05.2023.

Судья