Копия Дело №2-5087/2022
УИД 16RS0050-01-2022-007706-23
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 сентября 2022 года г. Казань
Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Зариповой Л.Н.,
при секретаре Ахметшиной Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ФИО3 о взыскании денежных средств, оплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств, оплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, в обоснование иска указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО5 и ФИО3 был заключен договор подряда на строительство каркасного дома размером 7Х7 А-фрейм на садовом участке в СНТ «Совет»-. Согласно пункту 2.1 Договора срок доставки материалов и производства работ определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость строительства дома в соответствии с п.4.1 Договора составляет 1 000 000 рублей. Пунктом 4.2 Договора предусмотрен график платежей: 350 000 рублей -первый аванс на закупку материалов; 350 000 рублей- промежуточный аванс за работы; 300 000 рублей - по окончании работ. Истцом выплачены денежные средства ответчику в размере 619 000 рублей, однако ответчик взятые на себя обязательства не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ ответчику вручена претензия с требованием приступить к работе или вернуть денежные средства. Однако претензия оставлена без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику уведомление об отказе от договора подряда.
С учетом изложенного, истец просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства, уплаченные по договору, в размере 710 660 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 27 062 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 577 рублей.
В судебном заседании истец и его представитель исковые требования поддержали в полном объеме. Выразили согласие на вынесение судом заочного решения.
Ответчик на судебное заседание не явился, направленная судебная повестка по месту регистрации ответчика (л.д.45), возвращена с отметкой почтовой службы об истечении срока хранения.
В силу статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Согласно пункту 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 25 « О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).
С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (статья 10 ГК РФ).
Таким образом, ответчик ФИО3 надлежащим образом извещена о времени и месте судебного заседания по месту регистрации.
Выслушав истца и его представителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу
В соответствии со статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.
Статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Из материалов дела судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО2 (Заказчик) и ответчиком ФИО3 (Подрядчик) был заключен договор, по условиям которого Подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные строительные работы каркасного дома размером 7х7 м А-фрем (далее «Объект) на земельном участке Заказчика согласно приложенным эскизным чертежам. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно п.4 договора (л.д.17-21).
Согласно п.2.1 Договора срок доставки комплектующих и материалов на участок Заказчика и производства работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с пунктами 4.1,4.2 Договора стоимость составляет 1 000 000 рублей и является неизменной в течение действия договора. Заказчик производит оплату в рублях по следующему графику: ДД.ММ.ГГГГ - 350000 рублей, аванс на закупку материалов; ДД.ММ.ГГГГ - 350000 рублей, промежуточный аванс за работы; 300000 рублей – окончание оплаты договора.
В силу пункта 8.5 Договора в случае задержки срока окончания работ Подрядчик уплачивает пени в размере 0,01% от суммы окончательного платежа за каждый день просрочки.
Согласно п.12.11 Договора срок окончания договора определяется днем подписания акта на выполненные работы.
Во исполнение обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ истцом оплачена сумма в размере 881700 рублей, что подтверждается расписками от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (оборот л.д.22, л.д.30-31).
Как указывает истец ответчик взятые на себя обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом не исполнил.
ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлена претензия о возврате денежных средств либо начать строительство дома (л.д.32).
ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении договора и возврате денежных средств (л.д.23).
В добровольном порядке требования истца удовлетворены не были.
Доказательства, опровергающие доводы истцовой стороны, а также выполнения работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, ответчиком суду не представлены и судом в ходе судебного разбирательства не добыты.
Истцом с учетом покупки строительных материалов при отсутствии доказательств понесенных расходов вычтена стоимость, исходя из рыночных цен в размере 171 040рублей.
С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что требование о взыскании с ответчика ФИО3 в пользу истца денежных средств, уплаченных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 710660 рублей (881700-171040) является обоснованным и подлежит удовлетворению.
В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27062 рублей (л.д.34).
Расчет процентов за заявленный период должен быть произведен следующим образом:
-за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (21 день), исходя из ставки 17%, в размере 6950 рублей 84 копеек (710660х21х17%/365);
-за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (23 дня), исходя из ставки 14%, в размере 6269 рублей 38 копеек (710660х23х14%/365);
- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (18 дней), исходя из ставки 11%, в размере 3855 рублей 09 копеек (710660х18х11%/365);
-за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (41 день), исходя из ставки 9,5%, в размере 7583 рублей 62 копеек (710660х41х9,5%/365);
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (22дня), исходя из ставки 8%, в размере 3426 рублей 74 копеек (710660х22х8%/365).
Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 28085 рублей 67 копеек (6950,84 + 6269,38 + 3855,09 + 7583,62 + 3426,74).
Не выходя за пределы заявленных требований, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27062 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 10577 рублей (л.д.15,16).
Руководствуясь статьями 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО2 к ФИО3 о взыскании денежных средств, оплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить.
Взыскать с ФИО3, паспорт серии 92 11 № выдан отделом УФМС России по в ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 160-008, в пользу ФИО2, паспорт серии 92 16 № выдан отделом УФМС России по в ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 160-003, денежные средства, оплаченные по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 710660 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 27062 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 10577 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления через Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан.
Судья:подпись
Копия верна
Судья Приволжского районного суда г. Казани Л.Н. Зарипова
Решение04.10.2022