УИД ДД.ММ.ГГГГ Дело ДД.ММ.ГГГГ
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДД.ММ.ГГГГ город Обнинск Калужской области
Обнинский городской суд Калужской области
в составе председательствующего судьи Лызарь И.И.,
при ведении протокола помощником судьи Вартановой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей,
Установил:
ДД.ММ.ГГГГ. в суд поступило исковое заявление ФИО1 (далее - истец) к ИП ФИО2 (далее - ответчик), в котором истец с учетом уменьшения иска от ДД.ММ.ГГГГ просила суд признать заключенный между сторонами договор от ДД.ММ.ГГГГ № расторгнутым, взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства по договору в размере 910 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 942 рубля 90 копеек, с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда и со дня, следующего за днем вынесения решения по фактическое исполнение ответчиком обязательства по возврату денежных средств, рассчитанные исходя из ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды; денежную компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей.
В обоснование требований указано, что между ФИО1 и ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда, в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по строительству коттеджа, дачи и бани по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Цена по договору составила 1 180 000 рублей. Истцом оплачено ответчику 910 000 рублей, однако последним обязательства по договору в срок выполнены не были, в связи с чем истцом ДД.ММ.ГГГГ направлена в адрес ответчика претензия, в которой выражен отказ от договора и требование о возврате денежных средств, которая получена ДД.ММ.ГГГГ но оставлена без удовлетворения.
В судебное заседание участвующие в деле лица не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Представитель истца по доверенности ФИО3 просил о рассмотрении дела без участия истца и его представителя.
Исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами, что предусмотрено п. 1 ст. 310 ГК РФ.
В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно п.п. 1, 2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
В соответствии со ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Согласно пункту 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В силу пункта 3 той же статьи цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.
В соответствии со статьей 32 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Из пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ следует, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В судебном заседании установлено следующее:
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ИП ФИО2 был заключен договор подряда (далее – Договор), в соответствии с которым ответчик принял на себя обязательства по строительству (надстройке) коттеджа, дачи и бани в количестве и с характеристиками, указанными в Приложении № договору, по адресу: <адрес>, а истец приняла на себя обязательства принять работу и оплатить ее (л.д. 16-18).
Согласно п.п. 2.1, 2.3 Договора плановая дата начала строительства – ДД.ММ.ГГГГ плановая дата окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ
В соответствии с п. 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 Договора цена работ по договору составляет 1 180 000 рублей и подлежит оплате: при заключении договора вносится аванс в размере 50%, остаток суммы – после подписания акта приема-передачи.
Во исполнение условия договора о внесении авансового платежа истцом было оплачено ответчику 910 000 рублей, что подтверждается копиями расписок на сумму 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 290 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ копией чека по операции на сумму 120 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 19-20).
Однако ответчиком работы в установленные договором сроки не были выполнены, что следует из искового заявления, а доказательств обратного ответчиком вопреки положениям ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направила в адрес ИП ФИО2 требование об отказе от договора и возврате денежных средств, которое получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ но не удовлетворено (л.д. 9-13).
Оценив представленные доказательства в совокупности по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Ро�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�>�?�?�?�?????????�??????????�?�??Й?�??Й???��??????????J?J????Й?Й?j�?????????J?J????Й?Й?????????J?J????????????????�?�?�?????Й?Й??????????�?�?�??Й?Й????????????J?J?J????Й?Й??????????�?�?�????????????????J?J?J????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������µ�����?������z�����������������?�???????¤?$??$???????b?�?????¤?$??$?????b?�?????¤?$??$?????b?�?????¤????b?�???�??b?�?????¤????b??�?�>�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������«�����?������?�����?������?�������������?�???????¤?$??$???????b?�???????¤?$??$???????b?�???????¤?????
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором