УИД 74 RS0027-01-2025-002069-67

Дело № 2 – 1391/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кыштым Челябинской области 3 декабря 2025 года

Кыштымский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Елисеевой Т.В.

при секретаре Устиновой Е.А.,

с участием представителя истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании компенсации морального вреда, штрафа,

установил :

ФИО3 обратилась с иском к АО «Газпром газораспределение Челябинск» о возложении обязанности по проведению газа в жилой дом и подключению газа по адресу: АДРЕС, по договору № СЕВ:ТПД-118/23 от 23 января 2023 г., компенсации морального вреда 40000 рублей, расходов на оплату юридических услуг 25000 рублей, штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

В обоснование заявленных требований указано, что 23 января 2023 г. был заключен договор № СЕВ:ТПД-118/23 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации между ФИО3 и ответчиком АО «Газпром газораспределение Челябинск». Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа был установлен до 18 июля 2025 г. (п.3 Договора). В адрес исполнителя ФИО3 было направлено уведомление о выполнении технических условий по адресу: АДРЕС. Указанное уведомление получено исполнителем 19 января 2024 г. (вх. № СЕВ-1152/24). Заявителем подготовлена исполнительная техническая документация по газоснабжению указанного жилого дома и выполнены все условия в целях подключения (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа. В адрес ответчика АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме была направлена претензия, согласно условиям которой, истцом было предложено в течении 10 дней календарных произвести подключение (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа жилого дома по адресу: АДРЕС, претензия получена ответчиком 8 сентября 2025 г. Мероприятия в целях подключения (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа не произведены (л.д. 5-6).

В судебное заседание истец ФИО3 не явилась, о времени и месте рассмотрении дела извещена надлежащим образом, направила представителя (л.д. 109).

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала, сославшись на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Челябинск» ФИО2 с исковыми требованиями не согласилась, возражала против удовлетворения исковых требований, сославшись на доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление (л.д. 80-83). Также пояснила, что к спорным правоотношениям положения закона «О защите прав потребителя» не применимы, не согласна со взысканием судебных расходов по оплате услуг представителя, т.к. представитель истца ФИО1 является юристом ООО «УК Семья», директором которой является истец.

Третье лицо ООО «Газпром газификация» не явился, извещен, представлены возражения на иск, в которых просил отказать в удовлетворении исковых требований (л.д. 59-61).

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте суда в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принимая во внимание положение ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 115, ст. 117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), суд признает извещение надлежащим, по определению суда дело рассмотрено в отсутствие участвующих в деле лиц в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об обоснованности иска и частичном удовлетворении исковых требований, при этом исходит из следующего.

Как следует из абзаца 1 преамбулы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем в соответствии с абзацем 3 преамбулы Закона «О защите прав потребителей» является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем в соответствии с абзацем 5 преамбулы данного Закона является организация, независимо от её организационно-правовой формы, выполняющая работы или оказывающая услуги потребителям по возмездному договору.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как предусмотрено пп. «и» п. 52 «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» договор о подключении должен содержать, в частности, существенное условие об обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII Правил), то есть за исключением договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец ФИО3 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС, общая площадь домовладения согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости составляет 181 кв.м. (л.д. 7-8).

23 января 2023 г. между АО «Газпром газораспределение Челябинск», ФИО3 и ООО «Газпром газификация» заключен договор № СЕВ:ТПД-118/23 о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Пунктом 3 договора срок выполнеия мероприятийпо подключению (технологическому присоединению) и пуску газа установлен в соответствии с пунктами 121, 122, 123 Правил № 1547 до 18 июля 2025 г. (л.д. 11 - 14).

АО «Газпром газораспределение Челябинск» является газораспределительной организацией на территории Челябинской области и осуществляет публичные полномочия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения.

19 января 2024 г. истцом в адрес АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме было направлено уведомление о выполнении технических условий по адресу: АДРЕС. Указанное уведомление получено исполнителем 19 января 2024 г. (вх. № СЕВ-1152/24) (л.д. 18).

8 сентября 2025 г. истцом в адрес АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме была направлена претензия с требованием исполнить договор, требование в добровольном порядке ответчик не удовлетворены (л.д. 17).

В соответствии с условиями договора исполнитель (АО «Газпром газораспределение Челябинск») обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети в жилой дом, расположенный по адресу: АДРЕС, (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель (ФИО3) обязался обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: АДРЕС, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации (ООО «Газпром газификация») обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (п. 1 договора).

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяется в соответствии с пунктами 121, 122, 123 Правил установлен договором – до 18 июля 2025 г. (п. 3 договора).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2022г. № 115/1 Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины Платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» на 2023 год м согласно приложению № 2 составляет 0 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек (п. 12 договора), что также отражено в Приложении № 2 к договору «Расчет платы за подключение» (л.д. 15 оборот).

В соответствии с техническими условиями, являющимися Приложением № 1 к указанному договору, объектом капитального строительства на подключение (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации является домовладение НОМЕР АДРЕС, срок подключения 18 июля 2025 г. (л.д. 16).

Заключенный между сторонами договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации не содержит условий о размере платы за подключение (составляет 0,00 рублей), в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне со дня наступления просрочки неустойку.

Учитывая изложенное, в настоящем случае правоотношения сторон по делу возникли на основании заключенного между сторонами договора о взаимных обязательствах, не предусматривающего оказание каких-либо услуг на возмездной основе, то на эти правоотношения действие Закона РФ «О защите прав потребителей» не распространяется, следовательно, не подлежат удовлетворению исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда, неустойки, штрафа (п. 6 ст. 13, ст. 15, п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»), поскольку договор является безвозмездным и заключен в рамках программы социальной газификации, его условиями не предусмотрена ответственность АО «Газпром газораспределение Челябинск» за неподключение заявителем в установленные сроки.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Принимая во внимание изложенное, факт того, что договор № СЕВ:ТПД-118/23 от 23 января 2023 г. заключенный между истцом и АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Газпром газификация» до настоящего времени не исполнен, суд полагает необходимым обязать АО «Газпром газораспределение Челябинск» исполнить обязательства по договору № СЕВ:ТПД-118/23 и выполнить мероприятия подключению (технологическому присоединению) и пуску газа в домовладение по адресу: АДРЕС, опредедив срок подключения – в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Поскольку суд пришел к выводу, что к возникшим между сторонами правоотношениям положения закона «О защите прав потребителей» не применимы, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда и штрафа суд отказывает.

Согласно ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Факт оказания юридических услуг истцу представителем ФИО1 и оплаты истцом данных услуг в размере 25000 рублей подтверждается распиской в получении денежных средств от 1 сентября 2025 г. и договором № 10/25 от 1 сентября 2025 года (л.д. 9-10).

С учетом положений ст. ст. 98, 100 ГПК РФ, принимая во внимание характер и категорию спора, его сложность, объем оказанных юридических услуг (подготовка документов для подачи иска в суд, искового заявления), участие в двух судебных заседаниях (20 ноября 2025 г., 3 декабря 2025 г.), продолжительность судебных заседаний, объем оказанной услуги, достигнутый результат рассмотрения дела, суд приходит к выводу о том, что понесенные истцом расходы по оплате услуг представителя, оказанных ей по настоящему делу в размере 25000 рублей, подлежат частичному удовлетворению, и взыскивает их с ответчика в пользу истца в размере 10000 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя суд отказывает.

Поскольку суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20000 рублей в соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил :

Исковые требования ФИО3 (паспорт НОМЕР) к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН <***>) удовлетворить частично.

Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» исполнить обязательства по договору № СЕВ:ТПД-118/23 и выполнить мероприятия подключению (технологическому присоединению) и пуску газа в домовладение по адресу: АДРЕС, в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в пользу ФИО3 расходы по оплате услуг представителя 10000 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований ФИО3 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» о защите прав потребителей и взыскании компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов по оплате услуг представителя отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» государственную пошлину в доход местного бюджета 20000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца в Челябинский областной суд путем подачи жалобы через Кыштымский городской суд со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий (подпись)

Мотивированное решение составлено 16 декабря 2025 года.

Решение не вступило в законную силу.