Решение по делу № 2-1259/2023 от 13.09.2023

Дело № 2-1259/2023

УИД № 42RS0037-01-2023-001962-44

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Юрга Кемеровской области 13 сентября 2023 года

Юргинский городской суд Кемеровской области

в с о с т а в е:

судьи Жилякова В.Г.

при секретаре судебного заседания Ореховой А.А.,

с участием представителя истца

ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области – Кузбассу к Косогору <ФИО>6 о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом на выполнение подрядных работ,

УСТАНОВИЛ:

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области – Кузбассу (далее по тексту ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу) обратилось в суд с иском к Косогору <ФИО>7 о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом на выполнение подрядных работ (л.д. 4-7).

Исковые требования мотивированы тем, что ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик и Индивидуальный предприниматель ФИО2, именуемое в дальнейшем Подрядчик, заключили Государственные контракты:

- государственный контракт от *** *** на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ГУФСИН, находящегося по адресу: *** (крыльцо, оформление фасада здания вывеска);

- государственный контракт от *** *** на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ГУФСИН, находящегося по адресу: *** *** (архитектурное освещение);

Согласно условиям заключенных контрактов Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ в соответствии со сметой и техническим заданием на выполнение работ, а Заказчик обязался осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями контрактов.

Согласно пункту 13.1 контрактов срок его действия с момента подписания контракта до ***, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

Срок выполнения работ по контракту от *** *** установлен в течение 150 календарных дней с момента заключения контракта (пункт 4.1 контракта).

Срок выполнения работ по контракту от *** *** установлен в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта (пункт 4.1 контракта).

Цена контракта от *** *** определена сторонами в пункте 3.1 и составляет 499725,00 рублей, является твердой и включает все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

Цена контракта от *** *** определена сторонами в пункте 3.1 и составляет 502640,00 рублей, является твердой и включает все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке документ о приемке выполненных работ КС-2 (пункты 3.3 контрактов).

Контракт от *** *** исполнен на сумму 180960,00 рублей, не выполнены работы на сумму 318765,00 рублей. *** данный контракт расторгнут в одностороннем порядке на сумму 318765,00 рублей.

Контракт от *** *** исполнен на сумму 445798,00 рублей, не выполнены работы на сумму 56842,00 рублей. *** данный контракт расторгнут на сумму 56842,00 рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться в том числе неустойкой.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

На основании ч. 4 ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных контрактом.

В соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 9.6 контрактов пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

Просрочка исполнения обязательства по контракту от *** *** составила: 22 дня. В соответствии с расчетом за период с *** по *** размер пеней составил 1917,90 рублей.

Просрочка исполнения обязательства по контракту от *** *** составила: 208 дней. В соответствии с расчетом за период с *** по *** размер пеней составил 27598,86 рублей.

В соответствии с ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В п. 9.5 контракта от *** *** стороны установили, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается размере 10 % цены контракта, что составляет 49972,50 рублей.

*** за *** истец направил в адрес ответчика требование об уплате штрафов и пеней, которое получено ответчиком ***, что подтверждается скриншотом об отправке претензии посредством электронной почты.

Ранее истцом направлялись претензии от *** за ***, ***, от *** за *** об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам.

Ответчиком было предоставлено письмо от ***, в котором он обязался уплатить начисленную пеню по контрактам.

Согласно из Выписке ЕГРИП, ФИО2 прекратил деятельность в качестве Индивидуального предпринимателя ***.

На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика ФИО2 пени за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам от *** №*** в размере 29516 рублей 76 копеек; штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам от *** №*** в размере 100236 рублей 50 копеек.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности (л.д. 106), в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 извещенный судом о месте и времени рассмотрения дела телефонограммой (л.д. 114), в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, доказательств уважительности причин неявки не представил, вследствие чего суд рассматривает дело в отсутствие ответчика ФИО2

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно

В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В судебном заседании установлено и не оспорено ответчиком, что *** между ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 были заключены государственные контракты *** и *** на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, расположенного по адресу: *** (л.д. 21-34, 35-45).

Согласно п. 1.1 государственных контрактов подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту административного здания ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу на условиях, определенных контрактом.

Срок выполнения работ по государственному контракту *** от *** установлен в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Срок выполнения работ по государственному контракту *** от *** установлен в течение 150 календарных дней с момента заключения контракта.

Согласно п. 3.1 государственных контрактов цена государственного контракта *** составляет 502640 рублей 00 копеек, цена государственного контракта *** составляет 499725 рублей 00 копеек.

Согласно справкам и актам о приемке выполненных работ государственный контракт *** исполнен ответчиком на сумму 445798 рублей 00 копеек, государственный контракт *** исполнен ответчиком на сумму 56842 рубля 00 копеек. Указанное обстоятельство подтверждается справками и актами о приемке выполненных работ (л.д. 46-58), и не оспорено ответчиком.

Из Решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, Соглашения о досрочном расторжении государственного контракта, Претензий истца к ответчику (л.д. 59-61, 62-64, 65-83) следует, что ответчик нарушил сроки выполнения работ, предусмотренных государственными контрактами, а также не выполнил в полном объеме работы, предусмотренные государственными контрактами.

Таким образом, ответчик допустил нарушение сроков выполнения работ предусмотренных государственными контрактами, а также не выполнил в полном объеме работы, предусмотренные государственными контрактами, что является основанием для взыскания с ответчика неустойки и штрафов.

Обоснованность требования о выплате неустойки признавалось ответчиком в письме, адресованном ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу (л.д. 84-86).

Выполненный истцом расчет неустойки (пени) и штрафов (л.д. 99-100) ответчиком в порядке, предусмотренном ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ не оспорен и не опровергнут.

Согласно положениям ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

В соответствии со ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Из государственных контрактов следует, что, заключая указанные государственные контракты, ответчик действовал в качестве индивидуального предпринимателя.

Из Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (л.д. 91-94) следует, что ответчик *** прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Однако указанное обстоятельство в силу ст. 24 ГК РФ не освобождает ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по вышеуказанным государственным контрактам.

При указанных обстоятельствах суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика в пользу истца пени (неустойки) за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам от *** №***, *** в размере 29516 рублей 76 копеек; штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам от *** №*** в размере 100236 рублей 50 копеек.

Так как решение состоялось в пользу истца, освобожденного от оплаты государственной пошлины, с ответчика на основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, подпункта 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 3795 рублей 07 копеек,

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области – Кузбассу к Косогору <ФИО>8 о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, удовлетворить.

Взыскать с Косогора <ФИО>9 в пользу Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области – Кузбассу пени за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам *** и *** от *** в размере 29516 рублей 76 копеек, штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по указанным государственным контрактам размере 100236 рублей 50 копеек, а всего 129753 (сто двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 26 копеек.

Взыскать с Косогора <ФИО>10 в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 3795 (три тысячи семьсот девяносто пять) рублей 07 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Юргинского городского суда - подпись - В.Г. Жиляков

Решение принято в окончательной форме 20.09.2023 года