Дело № 2-59/2023 УИД 61RS0018-01-2022-002869-70

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 февраля 2023 года п. Тарасовский Ростовской области

Миллеровский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Арьяновой Т.М., при секретаре судебного заседания Кузьминой С.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Барстт» к ФИО1, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ГБУЗ МО «Королевская городская больница», о взыскании задолженности по договорам субподряда,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Барстт» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договорам субподряда. В обоснование заявленных требований указали, что 7.07.202 года Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Барстт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», на основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 18.06.2021 года № ППИ1, заключили государственный контракт № 0148200005421000163 (далее – Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: <...>. 1.07.2021 года Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Барстт» заключили государственный контракт № 0148200005421000176, на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал Юбилейный поликлиника смешенного приема, расположенной по адресу: г. Королев мкр. Юбилейный ул. Пионерская, д. 8/10. 12.05.2022 года ООО «Барстт», выступающее Подрядчиком выполнения работ по Контракту и ФИО1 самозанятый гражданин, выступающий Субподрядчиком с другой стороны, заключили договор субподряда № 30/05-22СМР (далее - Договор), выполнить собственными силами работы по пробивке и усилению дверных проемов (далее – Работы), в соответствии со сметным расчетом 02-01-02 «Конструктивные решения», «Усиление дверных проемов в капитальной стене», являющимся неотъемлемой частью Договора, в установленные п. 3.2 Договора срока, в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: <...> (далее – Объект). Согласно п. 2.1 Договора, цена Договора составила 252000 рублей, НДС не предусмотрен. Согласно п. 3.2 Договора, сроки выполнения работ по Договору составляли 10 календарных дней и Работы должны были быть завершены не позднее 22.05.2022 года. Согласно п. 3.3 Договора, датой фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата, указанная в Акте выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. По состоянию на 17.10.2022 года Субподрядчик, согласно условиям Договора и сметной документации, Работы не выполнил, нарушив существенные условия Договора, такие, как сроки выполнения Работ. По своей правовой природе, заключенный Договор является договором строительного подряда. Согласно п. 4.1.4 Договора, если во время выполнения Работ Подрядчику станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в соответствии с ч. 3 ст. 715 ГК РФ. В соответствии с п. 4.1.6 Договора, Подрядчик имеет право предъявить требования Субподрядчику, связанные с недостатками результата Работ, в порядке, установленном статьей 724 ГК РФ и Договором. Субподрядчик обязан обеспечивать согласно п. 4.4.5 Договора, результатов Работ, соответствующие требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. Согласно п. 4.4.7 Договора, Субподрядчик обязан был осуществлять фотофиксацию выполняемых Работ, предусмотренных Договором, предусмотренных Договором и сметной документацией, отражающую ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с их выполнением. Субподрядчик не оформил и не представил Подрядчику на бумажном или цифровом носителях материалы о ходе выполнения работ и выполненные работы. В соответствии с п. 5.2 Договора, Субподрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре. Субподрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ требованиям СНиП, ГОСТ, техническим условий, техническим регламентов. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком по Договору. Согласно п. 2.6 Договора, оплата по Договору производится Подрядчиком на основании выставленного Субподрядчиком счета, с учетом фактически выполненного объема работ, подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ, в соответствии с установленными сроками в п. 3.2 Договора, за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Датой фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата, указанная в Акте выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ КС-3 (п. 3.3 Договора). Факт выполнения Субподрядчиком работ по Договору должен подтверждаться актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, который должен быть подписан сторонами Договора, или который должен быть составлен в соответствии с правилами, установленными статьей 753 ГК РФ. Аналогичные условия приемки выполненных работ предусмотрены договором и подписанными соглашениями к нему. Согласно п. 2.1 цена Договора составила 252000 рублей, НДС не предусмотрен. В соответствии с п. 2.5 Договора, были предусмотрены авансовые платежи, промежуточные расчеты Сторон и окончательный расчет Сторон. Согласно п. 3.1 Договора начало выполнения работ по Договору определяется с даты подписания Договора на проведение субподрядных работ, а именно 12.05.2022 года, после чего Субподрядчик в течение 2 рабочих дней с даты заключения Договора, обязан приступить к выполнению Работ согласно Договору, а именно 14.05.2022 года. Согласно п. 2.5 Договора определено, что обязательства Подрядчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. Согласно п. 2.6 Договора, расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом: в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика авансовый платеж в размере 50% от общей цены Договора, что составляет 126000 рублей. 13.05.2022 года согласно п. 2.7 Договора, на основании платежного поручения № 569 была перечислена денежная сумма в размере 126000 рублей в виде авансовых платежей на счет самозанятого ФИО1 Факт поступления денежных средств на счет ответчика, подтвержден чеком от 14.05.2022 года № 2000u6k7m2 на общую сумму 126000 рублей, направленный согласно требованиям Договора, ответчиком в адрес истца. Согласно п. 3.2 Договора окончание Работ 10 календарных дней с момента получения авансового платежа. Самозанятый ФИО1 не приступил к выполнению работ и после получения аванса без объяснения причин скрылся в неизвестном направлении. С рок выполнения работ со стороны самозанятого ФИО1 нарушен и обязательства согласно Договору, выполнены не были и не выполнены до настоящего времени. Согласно п. 4.4.7 Договора Субподрядчик обязан осуществить фотофиксацию выполненных Работ, предусмотренных Договором и сметной документацией, отражающую ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с их выполнением. Материалы фотофиксации должны быть оформлены на бумажном или цифровом носителях, содержать дату и время проведения работ, а также позволять определить вид выполняемой работы. Объемы выполненных работ по актам выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) указываются в виде частей в процентом соотношении объемов выполненных работ в натуральном выражении к процентной величине. Пунктом 4.4.20 Договора установлено, что Субподрядчик извещает Подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ, сообщив об этом на адрес электронной почты или по средствам телефонной связи, по номеру, указанному в п. 13 Договора. Согласно п. 3.3 Договора определено, что датой фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата, указанная в Акте выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. В соответствии с п. 6.2 Договора, переход результатов Работ от Субподрядчика к Подрядчику осуществляется после подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по соответствующему этапу независимо от осуществления оплаты. Реализуя требования ст. 450.1, 717 ГК РФ, Подрядчик уведомил Субподрядчика (исх. От 6.06.2022 года № 215) о расторжении с ним с 15.06.2022 года в одностороннем порядке Договора, выставив требования о возврате денежных средств в размере 126000 рублей, выплаченных в виде аванса за будущее выполнение предстоящей работы и оплаты согласно п. 7.4 Договора, неустойку в виде пени, за невыполнение обязательств в срок, согласно Договору, а именно пробивки и усиления дверных проемов в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенного по адресу: <...>. 23.08.2022 года за исх. № 365 через систему АО «Почта России», истец в рамках урегулирования спорной ситуации и организации претензионной работы, направил в адрес ответчика претензию на оплату образовавшейся задолженности по Договору субподряда, на что не получил никакого ответа. То есть, спорный Договор сторонами расторгнут и требования о его признании незаключенным не заявлялись, следовательно, спорная задолженность, которая возникла, числится за ответчиком, во исполнение условий и требований расторгнутому Договору. Предъявление иска к ответчику имеет своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов истца посредством использования предусмотренных действующим законодательством способов защиты. При расторжении договора, сумма неотработанного аванса, составляющая разницу между размером перечисленных денежных средств и стоимостью принятых и подлежащих оплате работ, является суммой неосновательного обогащения. Договор прекратил свое действие, правовые основания у ответчика для удержания сумм, перечисленных ему истцом в рамках Договора в сумме 126000 рублей, отсутствуют. Учитывая факт невыполнения в срок, установленный Договором обязательств со стороны Субподрядчика, было предъявлено требование о перечислении на расчетный счет Подрядчика денежных средств неотработанного авансового платежа, полученного от Подрядчика на выполнение Работ в размере 126000 рублей. Согласно п. 7.7. Договора в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчиком также были предъявлены требования выплатить неустойку по Договору, образовавшуюся за период с 23.05.2022 года по 22.08.2022 года, что составляло денежную сумму в размере 7354 рубля 20 копеек. Кроме того, были выдвинуты требования по выплате задолженности за пользование чужими денежными средствами с 13.05.2022 года по 22.08.2022 года в сумме 3505 рублей 57 копеек по Договору. 19.05.2022 года за № 43/05-22СМР был подготовлен к заключению проект договора субподряда на выполнение монолитных работ (далее – Работы), в соответствии со сметным расчетом «Наружные монолитные конструкции», являющийся неотъемлемой частью Договора, установленные п. 3.2 настоящего Договора сроки, в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал Юбилейный, поликлиника смешанного приема, расположенной по адресу: г. Королев мкр. Юбилейный ул. Пионерская, д. 8/10, а Подрядчик обязался принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Согласно п. 2.6 Договора, расчеты по Договору производятся следующим образом: в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика авансовый платеж в размере 8,4% от общей Цены Договора, что составляет 50000 рублей. Ответчик отказался подписать Договор несмотря на то, что денежные средства, согласно условиям Договора получил на свой счет. Факт поступления на счет ответчика денежных средств подтвержден чеком от 24.05.2022 года № 20025хс0w2 на общую сумму 50000 рублей, направленный согласно требованиям Договора ответчиком в адрес истца. 24.05.2022 года истцом были выдвинуты требования по возврату незаконно и необоснованнол удерживаемых и находящихся в распоряжении ответчика денежных средств в сумме 50000 рублей, перечисленных согласно платежному поручению от 20.05.2022 года № 636 в виде аванса с назначением платежа «Оплата за СМР по договору от 19.05.2022 года № 43/05-22СМР, НДС не облагается». Также в уведомлении было указано, что на основании ч. 1 ст. 432 ГК РФ, Договор признается незаключенным и не имеющим юридической силы. Ответчик на данное уведомление не отреагировал, договор признанный истцом незаключенным не оспорил, денежные средства на счет истца не возвратил, до времени направления искового заявления в суд. Сумма неосновательного обогащения ответчика за период с 16.06.2022 года по 17.10.2022 года за пользование чужими денежными средствами, полученными по Договору субподряда от 12.05.2022 года № 30/05-22СМР составила 3576 рублей 33 копейки и за период с 24.05.2022 года по 17.10.2022 года за пользование чужими денежными средствами, полученными по Договору субподряда от 19.05.2022 года № 43/05-22СМР составила 1773 рубля 97 копеек. Пеня за просроченные обязательства по оплате задолженности по Договору от 12.05.2022 года № 30/05-22СМР за период с 23.05.2022 года по 15.06.2022 года составила сумму 2293 рубля 20 копеек. Просят взыскать с самозанятого ФИО1 в пользу ООО «Барстт» задолженность в сумме 176000 рублей; пеню за просроченные обязательства по оплате задолженности по Договору в размере 2293 рубля 20 копеек по день уплаты суммы этих средств кредитору; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5350 рублей 30 копеек по день уплаты суммы этих средств кредитору; расходы по оплате государственной пошлины в размере 6509 рублей.

19.12.2023 года определением протокольной формы к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца привлечено ГБУЗ МО «Королевская городская больница»

Представитель истца, ответчик и представитель третьего лица, будучи надлежащим образом уведомленными о слушании дела, в судебное заседание не явились, уважительных причин своей неявки в суд не представили, об отложении слушания дела не просили. Представитель истца в исковом заявлении, и представитель третьего лица в представленном в суд заявлении просили рассмотреть дело в их отсутствие.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие не явившегося представителя истца в соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

7.07.202 года Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Барстт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», на основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 18.06.2021 года № ППИ1, заключили государственный контракт № 0148200005421000163 (далее – Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: <...>.

1.07.2021 года Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Барстт» заключили государственный контракт № 0148200005421000176, на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал Юбилейный поликлиника смешенного приема, расположенной по адресу: г. Королев мкр. Юбилейный ул. Пионерская, д. 8/10.

ФИО1, является самозанятым гражданином, ИНН <***>, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в качестве плательщика налога зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области.

12.05.2022 года ООО «Барстт», выступающее Подрядчиком выполнения работ по Контракту и ФИО1 самозанятый гражданин, выступающий Субподрядчиком с другой стороны, заключили договор субподряда № 30/05-22СМР (далее - Договор), выполнить собственными силами работы по пробивке и усилению дверных проемов (далее – Работы), в соответствии со сметным расчетом 02-01-02 «Конструктивные решения», «Усиление дверных проемов в капитальной стене», являющимся неотъемлемой частью Договора, в установленные п. 3.2 Договора срока, в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: <...> (далее – Объект).

Согласно п. 2.1 Договора, цена Договора составила 252000 рублей, НДС не предусмотрен.

В соответствии с п. 3.2 Договора, сроки выполнения работ по Договору составляли 10 календарных дней и Работы должны были быть завершены не позднее 22.05.2022 года.

Согласно п. 3.3 Договора, датой фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата, указанная в Акте выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.

По состоянию на 17.10.2022 года Субподрядчик, согласно условиям Договора и сметной документации, Работы не выполнил, нарушив существенные условия Договора, такие, как сроки выполнения Работ.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 4.1.4 Договора, если во время выполнения Работ Подрядчику станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в соответствии с ч. 3 ст. 715 ГК РФ.

В соответствии с п. 4.1.6 Договора, Подрядчик имеет право предъявить требования Субподрядчику, связанные с недостатками результата Работ, в порядке, установленном статьей 724 ГК РФ и Договором.

Субподрядчик обязан обеспечивать согласно п. 4.4.5 Договора, результатов Работ, соответствующие требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. Согласно п. 4.4.7 Договора, Субподрядчик обязан был осуществлять фотофиксацию выполняемых Работ, предусмотренных Договором, предусмотренных Договором и сметной документацией, отражающую ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с их выполнением.

Субподрядчик не оформил и не представил Подрядчику на бумажном или цифровом носителях материалы о ходе выполнения работ и выполненные работы.

В соответствии с ч. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Согласно ч. 2 ст. 721 ГК РФ если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В соответствии с п. 5.2 Договора, Субподрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре. Субподрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ требованиям СНиП, ГОСТ, техническим условий, техническим регламентов. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.

Согласно ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 2.6 Договора, оплата по Договору производится Подрядчиком на основании выставленного Субподрядчиком счета, с учетом фактически выполненного объема работ, подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ, в соответствии с установленными сроками в п. 3.2 Договора, за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Датой фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата, указанная в Акте выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ КС-3 (п. 3.3 Договора).

В соответствии с ч. 4 ст. 753 ГК РФ Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Факт выполнения Субподрядчиком работ по Договору должен подтверждаться актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, который должен быть подписан сторонами Договора, или который должен быть составлен в соответствии с правилами, установленными статьей 753 ГК РФ.

Аналогичные условия приемки выполненных работ предусмотрены договором и подписанными соглашениями к нему.

Согласно ч. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

В соответствии с п. 2.1 цена Договора составила 252000 рублей, НДС не предусмотрен.

Согласно п. 2.5 Договора, были предусмотрены авансовые платежи, промежуточные расчеты Сторон и окончательный расчет Сторон.

В соответствии с п. 3.1 Договора начало выполнения работ по Договору определяется с даты подписания Договора на проведение субподрядных работ, а именно 12.05.2022 года, после чего Субподрядчик в течение 2 рабочих дней с даты заключения Договора, обязан приступить к выполнению Работ согласно Договору, а именно 14.05.2022 года.

Согласно п. 2.5 Договора определено, что обязательства Подрядчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

В соответствии с п. 2.6 Договора, расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом: в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика авансовый платеж в размере 50% от общей цены Договора, что составляет 126000 рублей.

13.05.2022 года согласно п. 2.7 Договора, на основании платежного поручения № 569 была перечислена денежная сумма в размере 126000 рублей в виде авансовых платежей на счет самозанятого ФИО1 Факт поступления денежных средств на счет ответчика, подтвержден чеком от 14.05.2022 года № 2000u6k7m2 на общую сумму 126000 рублей, направленный согласно требованиям Договора, ответчиком в адрес истца.

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с п. 3.2 Договора окончание Работ 10 календарных дней с момента получения авансового платежа.

Самозанятый ФИО1 не приступил к выполнению работ и после получения аванса.

Срок выполнения работ со стороны самозанятого ФИО1 нарушен и обязательства согласно Договору, выполнены не были и не выполнены до настоящего времени.

Согласно п. 4.4.7 Договора Субподрядчик обязан осуществить фотофиксацию выполненных Работ, предусмотренных Договором и сметной документацией, отражающую ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с их выполнением. Материалы фотофиксации должны быть оформлены на бумажном или цифровом носителях, содержать дату и время проведения работ, а также позволять определить вид выполняемой работы. Объемы выполненных работ по актам выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) указываются в виде частей в процентом соотношении объемов выполненных работ в натуральном выражении к процентной величине.

Пунктом 4.4.20 Договора установлено, что Субподрядчик извещает Подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ, сообщив об этом на адрес электронной почты или по средствам телефонной связи, по номеру, указанному в п. 13 Договора.

Согласно п. 3.3 Договора определено, что датой фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору считается дата, указанная в Акте выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3.

В соответствии с п. 6.2 Договора, переход результатов Работ от Субподрядчика к Подрядчику осуществляется после подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по соответствующему этапу независимо от осуществления оплаты.

Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно ч. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Истец уведомил ответчика (исх. От 6.06.2022 года № 215) о расторжении с ним с 15.06.2022 года в одностороннем порядке Договора, выставив требования о возврате денежных средств в размере 126000 рублей, выплаченных в виде аванса за будущее выполнение предстоящей работы и оплаты согласно п. 7.4 Договора, неустойки в виде пени, за невыполнение обязательств в срок, согласно Договору, а именно пробивки и усиления дверных проемов в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенного по адресу: <...>.

23.08.2022 года за исх. № 365 через систему АО «Почта России», истец в рамках урегулирования спорной ситуации и организации претензионной работы, направил в адрес ответчика претензию на оплату образовавшейся задолженности по Договору субподряда, на что не получил никакого ответа.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно п. 3 ст. 1103 ГК РФ поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

При расторжении договора, сумма неотработанного аванса, составляющая разницу между размером перечисленных денежных средств и стоимостью принятых и подлежащих оплате работ, является суммой неосновательного обогащения.

Пунктом 2 ст. 1107 ГК РФ На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Пунктом 8.2.2 Договора, предусмотрена возможность Подрядчика одностороннего внесудебного расторжения Договора в связи с выполнением Субподрядчиком Работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Подрядчика срок либо являются существенными и неустранимыми, а также если в ходе исполнения Субподрядчиком условий Договора стало очевидно, что Работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок, а именно до 22.05.2022 года, в том числе в случае, если Субподрядчик не приступил к выполнению Работ в срок, установленный пунктом 3.1 Договора.

Согласно п. 8.5 Договора, он прекращает действие не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику.

В соответствии с п. 8.4 Договора ответчик был предупрежден об одностороннем отказе от договора субподряда от 12.05.2022 года № 30/05-22СМР. Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 7.7 Договора предусмотрено, в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 7.8. Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

Подрядчиком были предъявлены требования выплатить неустойку по Договору, образовавшуюся за период с 23.05.2022 года по 22.08.2022 года в размере 7354 рубля 20 копеек.

Кроме того, были выдвинуты требования по выплате задолженности за пользование чужими денежными средствами с 13.05.2022 года по 22.08.2022 года в сумме 3505 рублей 57 копеек по Договору.

19.05.2022 года за № 43/05-22СМР был подготовлен к заключению проект договора субподряда на выполнение монолитных работ (далее – Работы), в соответствии со сметным расчетом «Наружные монолитные конструкции», являющийся неотъемлемой частью Договора, установленные п. 3.2 настоящего Договора сроки, в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал Юбилейный, поликлиника смешанного приема, расположенной по адресу: г. Королев мкр. Юбилейный ул. Пионерская, д. 8/10, а Подрядчик обязался принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 2.6 Договора, расчеты по Договору производятся следующим образом: в течение 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик перечисляет на расчетный счет Субподрядчика авансовый платеж в размере 8,4% от общей Цены Договора, что составляет 50000 рублей.

Ответчик отказался подписать Договор несмотря на то, что денежные средства, согласно условиям Договора получил на свой счет.

Факт поступления на счет ответчика денежных средств подтвержден чеком от 24.05.2022 года № 20025хс0w2 на общую сумму 50000 рублей, направленный согласно требованиям Договора ответчиком в адрес истца. 24.05.2022 года истцом были выдвинуты требования по возврату незаконно и необоснованнол удерживаемых и находящихся в распоряжении ответчика денежных средств в сумме 50000 рублей, перечисленных согласно платежному поручению от 20.05.2022 года № 636 в виде аванса с назначением платежа «Оплата за СМР по договору от 19.05.2022 года № 43/05-22СМР, НДС не облагается». Также в уведомлении было указано, что на основании ч. 1 ст. 432 ГК РФ, Договор признается незаключенным и не имеющим юридической силы.

Ответчик на данное уведомление не отреагировал, денежные средства на счет истца не возвратил.

Сумма неосновательного обогащения ответчика согласно представленного истцом расчета за период с 16.06.2022 года по 17.10.2022 года за пользование чужими денежными средствами, полученными по Договору субподряда от 12.05.2022 года № 30/05-22СМР составила 3576 рублей 33 копейки и за период с 24.05.2022 года по 17.10.2022 года за пользование чужими денежными средствами, полученными по Договору субподряда от 19.05.2022 года № 43/05-22СМР составила 1773 рубля 97 копеек. Пеня за просроченные обязательства по оплате задолженности по Договору от 12.05.2022 года № 30/05-22СМР за период с 23.05.2022 года по 15.06.2022 года составила сумму 2293 рубля 20 копеек.

Ответчик в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, не представил допустимых доказательств опровергающих исковые требования.

При таких обстоятельствах, на основании вышеизложенного, суд приходит к мнению об удовлетворении исковых требований.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы. При таких обстоятельствах суд считает необходимым взыскать с ответчика ФИО1 в пользу истца судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при подаче иска в суд.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ООО «Барстт» к ФИО1, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ГБУЗ МО «Королевская городская больница», о взыскании задолженности по договорам субподряда, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу ООО «Барстт» задолженность в сумме 176000 рублей; пеню за просроченные обязательства по оплате задолженности по Договору в размере 2293 рубля 20 копеек; пеню с 23.08.2022 года по день уплаты суммы этих средств по договору в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 5350 рублей 30 копеек; проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГПК РФ с 23.08.2022 года по день уплаты суммы этих средств взыскателю; расходы по оплате государственной пошлины в размере 6509 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Миллеровский районный суд в течение одного месяца с момента составления мотивированного решения суда.

Судья Т.М. Арьянова

Мотивированное решение составлено 14.02.2022 года.