УИД 52RS0НОМЕР-66
Дело НОМЕР
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
26 ноября 2025 года Нижегородский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Нагаевой Ю.С., при секретаре Громилиной О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о возложении обязанности выдать новые технические условия, выполнить обязательства по технологическому присоединению, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о возложении обязанности выдать новые технические условия, выполнить обязательства по технологическому присоединению, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, в обосновании своих требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключен договор НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
По договору общество принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (заявка НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ № ННЭ/35-10-428) в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных договором характеристик.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта – гараж по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) со дня заключения договора.
Свои обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение истец исполнила в полном объеме в установленный договором срок.
Срок исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ наступил ДД.ММ.ГГГГ, однако общество от исполнения обязательств уклоняется.
ДД.ММ.ГГГГ истцом направлена в адрес общества досудебная претензия с требованиями:
- в месячный срок с момента получения настоящей претензии приступить к исполнению условий договора НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР.
- выплатить ФИО1 неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором на дату дачи ответа на претензию.
Письмом исх. № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ общество в удовлетворении заявленных требований отказало, со ссылкой на истечение срока действия договора, что по мнению общества повлекло прекращение обязательств сторон по договору.
ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес общества направлена повторная досудебная претензия с требованиями:
- в 10-ти дневный срок с момента получения настоящей претензии выдать новые технические условия (установить новый срок по ранее вьданным) по договору НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям -нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР.
- в 30-ти дневный срок с момента получения настоящей претензии приступить к исполнению условий договора НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР.
- выплатить ФИО1 неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором на дату дачи ответа на претензию.
Письмом исх. № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ общество в удовлетворении заявленных требований отказало, со ссылкой на истечение срока действия договора, что по мнению общества повлекло прекращение обязательств сторон по договору.
На основании изложенного, истец, изменявший свои исковые требования в порядке, предусмотренном положениями ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ, в окончательном виде просит суд: обязать ответчика в течение 10-ти дней со дня вступления решения суда по данному делу выдать новые технические условия по договору НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР. Обязать ответчика выполнить все обязательства сетевой организации по технологическому условию, являющемуся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в течение месяца со дня вступления решения суда по данному делу. Взыскать с ответчика в пользу истца за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, неустойку в размере 86 678,18 рублей. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 35 000 рублей. Взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в счет компенсации понесенных убытков на юридическую помощь в размере 45 000 рублей. Взыскать с ответчика в пользу истца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований, штраф в соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «О защите прав потребителей». В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного решения, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку с даты вступления решения суда в законную силу, законную неустойку в сумме 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта по дату фактического исполнения решения суда.
Истец, представитель истца в судебном заседании просили удовлетворить исковые требования в полном объеме. Дополнительно пояснили, что с 2020 по 2024 годы договор находится на стадии исполнения. С заявлением о продлении срока действия технических условий ФИО1 в сетевую организацию не обращалась, уведомления о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в адрес сетевой организации не направляла.
Представитель ответчика в судебном заседании просила отказать в удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях, в том числе в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Согласно позиции стороны ответчика договор НОМЕР является прекратившимся в связи с истечением срока действия технических условий и выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта в настоящее время не представляется возможным. Кроме того, как пояснил представитель ответчика в судебном заседании, истцом в адрес сетевой организации не было направлено уведомление о выполнении со своей стороны мероприятий по технологическому присоединению, доказательств исполнения условий договора со стороны заявителя нет. Срок технических условий не продлевался, с соответствующим заявлением истец в сетевую организацию не обращалась.
Иные лица участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, кроме того, информация о деле размещена на официальном сайте Нижегородского районного суда <адрес> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nizegorodsky.nnov.sudrf.ru в связи с чем, суд, на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Суд, выслушав участников процесса, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему.
Согласно положениям ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно части 1 статье 407 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором (часть 2).
В соответствии со статьей 416 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.
Положения статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» регулирует порядок доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии.
В соответствии с частью 1 настоящей статьи, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.
Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:
правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;
процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в том числе в части ограничения технологического присоединения энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, планируемых к размещению в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах), и в отношении потребителей электрической энергии, осуществляющих майнинг цифровой валюты и (или) деятельность оператора майнинговой инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнинговой инфраструктуры;
правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;
состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;
ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.
Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.
Так, в соответствии с пунктом 3 Правил (в редакции, подлежащей применению к спорным правоотношениям), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил).
В соответствии с пунктом 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем); проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.
Согласно пункту 24 Правил срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Как установлено судом и усматривается из материалов гражданского дела, ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 6000 +/- 27 кв.м., адрес объекта: Нижегородская <адрес>, г Кстово, <адрес>, кадастровый НОМЕР. На указанном участке расположено нежилое здание – гараж.
ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» был заключен договор НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Пунктом 1 указанного договора установлены следующие характеристики осуществления технологического присоединения – максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств в размере 50 кВт; категория надежности - III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.
В соответствии с пунктом 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером 52:25:0010826:56.
Пунктом 5 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения договора. Таким образом, договор должен был быть исполнен сторонами в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно технических условий, которые являются неотъемлемой частью указанного договора от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» надлежало построить: столбовую однотрансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63кВА; построить ЛЭП-бкВ от ЛЭП-607 ПС Восточная до новой СТП-6/0,4кВ протяженностью 0,5км (воздушная линия на железобетонных опорах с алюминиевым изолированным проводом сечением 50мм2, ориентировочной протяженностью 0,5км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании; выполнить реконструкцию ЛЭП-607 ПС Восточная в части установки ответвительной арматуры. Необходимый объём работ определить проектом; построить ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой СТП-6/0,4кВ до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,16км (воздушная линия на железобетонных опорах с алюминиевым изолированным проводом сечением 50мм2). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании; мероприятия по реализации технических условий исполнить до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
В свою очередь, ФИО1 приняла на себя следующие обязательства: выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта в соответствии с действующими нормами и правилами, за исключением случаев, кода в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; схему электроснабжения объекта реализовать от ЛЭП-0,4кВ, строящейся сетевой организацией и соответствии с п.9.4 настоящих технических условий, для расчетного учета электроэнергии установить на границе или в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, счетчик электрической энергии классом точности 2.0 и выше; определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с сетевой организацией от нормативных, соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013 во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей; на устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя; после проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»; мероприятия по реализация технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства.
Согласно п.11 технических условий, срок их действия составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Мероприятия по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с договором выполнены не были.
ДД.ММ.ГГГГ истцом направлена в адрес ответчика досудебная претензия с требованиями:
- в месячный срок с момента получения настоящей претензии приступить к исполнению условий договора НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР.
- выплатить ФИО1 неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором на дату дачи ответа на претензию.
Письмом исх. № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ ответчик в удовлетворении заявленных требований отказал, со ссылкой на истечение срока действия договора, что повлекло прекращение обязательств сторон по договору.
ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлена повторная досудебная претензия с требованиями:
- в 10-ти дневный срок с момента получения настоящей претензии выдать новые технические условия (установить новый срок по ранее вьщанным) по договору НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям -нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: 52:25:0010826:56.
- в 30-ти дневный срок с момента получения настоящей претензии приступить к исполнению условий договора НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР.
- выплатить ФИО1 неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором на дату дачи ответа на претензию.
Письмом исх. № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ ответчик в удовлетворении заявленных требований отказал, со ссылкой на истечение срока действия договора, что повлекло прекращение обязательств сторон по договору.
Истец просит суд возложить на ответчика обязанность в течение 10-ти дней со дня вступления решения суда по данному делу выдать новые технические условия по договору НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская <адрес>, на участке с кадастровым номером: НОМЕР; возложить на ответчика обязанность выполнить все обязательства сетевой организации по технологическому условию, являющемуся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в течение месяца со дня вступления решения суда по данному делу.
Из материалов дела следует, что пунктами 4 и 5 договора заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, установлен срок действия технический условий – 2 года, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.
Факт неисполнения ответчиком договорных обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела и сторонами не оспаривается.
В соответствии с п. 27 Правил, при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.
Таким образом, возможность выдачи новых технических условий носит заявительный характер, предусматривающий обращение гражданина с заявлением в сетевую организацию, в связи с чем, суд не находит правовых оснований для возложения на ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязанности выдать новые технические условия.
Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.
Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.
Поскольку наличие действующих технических условий является непременным условием осуществления технологического присоединения, то по истечении срока действия технических условий выполнение мероприятий по технологическому присоединению перестает быть юридически возможным и правомерным.
В пункте 85 вышеуказанных Правил закреплено, что для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий.
Согласно требованиям вышеуказанных нормативных правовых актов и условиям договора, его исполнение представляет собой системное выполнение обязательств, конечная цель которого – реализация подключения потребителя к электрическим сетям, что не представляется возможным без исполнения своих обязательств последним, а обязанность фактического технологического присоединения, выполняемая сетевой организацией, носит последовательный характер по отношению к выполнению сторонами мероприятий по выполнению технических условий.
Согласно условиям договора ФИО1 имела право обратиться к ответчику с заявлением о продлении срока действия ранее выданных технических условий, однако сведения об обращении к ответчику до истечения окончания срока действия договора с соответствующим заявлением в материалах дела отсутствуют.
Доказательств, свидетельствующих о выполнении в полном объеме заявителем ФИО1 указанных в технических условиях действий (работ), необходимых для осуществления технологического присоединения, и предъявления в установленном порядке присоединяемой энергоустановки уполномоченным представителям сетевой организации, в материалах дела не имеется.
При этом согласно условиям заключенного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ, срок действия технический условий НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.
Из материалов дела следует, что истец обратилась к ответчику с претензией только ДД.ММ.ГГГГ, то есть после окончания действий договора и технических условий.
Возражая относительно заявленных исковых требований, ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности и применении последствий пропуска срока исковой давности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса РФ.
На основании статьи 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1).
Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора то есть до ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, истец узнал о нарушении своего права ДД.ММ.ГГГГ, однако с настоящими исковыми требованиями обратился в суд только ДД.ММ.ГГГГ.
Каких-либо уважительных причин пропуска срока исковой давности, которые в силу ст.205 Гражданского кодекса РФ могли бы послужить основанием для восстановления срока, не имеется.
Согласно положениям ч.2 ст.199 Гражданского кодекса РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Таким образом, требования истца, в том числе и требования о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не подлежит удовлетворению в связи с пропуском истцом срока исковой давности.
Поскольку в удовлетворении исковых требований истцу отказано в полном объеме, отсутствуют основания и для взыскания с ответчика в пользу истца штрафа, компенсации морального вреда, расходов по оплате услуг представителя в размере 45 000 рублей, судебной неустойки с даты вступления решения суда в законную силу, неустойки в сумме 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта по дату фактического исполнения решения суда.
На основании изложенного, руководствуясь положениями ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о возложении обязанности выдать новые технические условия, выполнить обязательства по технологическому присоединению, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа отказать в полном объеме.
Решение может быть обжаловано сторонами путем подачи апелляционной жалобы в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Ю.С. Нагаева
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.