дело № 2-776/2025
УИД: 16RS0042-03-2024-013694-69
Заочное Решение
именем Российской Федерации
13 января 2025 года город Набережные Челны
Республики Татарстан
Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гарипова М.И.,
при секретаре Кирилловой Г.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании уплаченных по договору денежных средств и процентов,
установил:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании уплаченных по договору денежных средств и процентов, указав в обоснование следующее.
08.04.2024 между истцом и ответчиком заключен договор, по условиям которого ответчик в качестве подрядчика обязалось выполнить работы по устройству фундамента на земельном участке и сдать выполненную работу истцу, а последний в свою очередь обязался оплатить выполненные работы.
Согласно пункту 1.2. Договора срок выполнения работ предусмотрен с 15.04.2024 по 14.05.2024.
В соответствии с пунктами 2.2 Договора истец передал ответчику аванс в размере 900 000 рублей.
Согласно пункту 5,2. Договора в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик обязуется по требованию заказчика уплатить неустойку или проценты за пользование денежными средствами.
Проценты за пользование денежными средствами предусмотрены в договоре 0,1% от суммы полученного аванса за каждый день просрочки.
Обязательства истца до начала работ согласно Договору выполнены, ответчику предоставлен доступ к месту выполнения работ, согласована предоставлена ответчику смета, оплачен аванс в установленном размере
Однако в нарушении принятых по Договору обязательств ответчик к работам не приступил.
В связи с изложенным истец просит взыскать с ответчика денежные средства, оплаченные по договору в размере 900 000 рублей, проценты в размере 98 100 рублей.
Представитель истца на судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело без его участия, что суд считает возможным.
Ответчик на судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, суд считает возможным рассмотреть дело без участия сторон в заочном порядке.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В силу пункта 1 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
В соответствии с пунктом 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации, к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
В пунктах 1 и 2 статьи 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
В силу части 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в соответствии с которой потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
По делу установлено:
08.04.2024 между истцом и ответчиком заключен договор, по условиям которого ответчик в качестве подрядчика обязалось выполнить работы по устройству фундамента на земельном участке и сдать выполненную работу истцу, а последний в свою очередь обязался оплатить выполненные работы.
Согласно пункту 1.2. Договора срок выполнения работ предусмотрен с 15.04.2024 по 14.05.2024
В соответствии с пунктами 2.2 Договора истец передал ответчику аванс в размере 900 000 рублей.
Согласно пункту 5,2. Договора в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик обязуется по требованию заказчика уплатить неустойку или проценты за пользование денежными средствами.
Проценты за пользование денежными средствами предусмотрены в договоре 0,1% от суммы полученного аванса за каждый день просрочки.
Обязательства истца до начала работ согласно Договору выполнены, ответчику предоставлен доступ к месту выполнения работ, согласована предоставлена ответчику смета, оплачен аванс в установленном размере
Однако в нарушении принятых по Договору обязательств ответчик к работам не приступил.
Поскольку ответчик до настоящего времени денежные средства истцу не возвратил, доказательства возврата суду не представил, суд считает, что требования истца о взыскании уплаченных денежных средств подлежат удовлетворению на сумму 900 000 рублей.
Требования истца в части взыскания процентов за пользование денежными средствами также подлежат удовлетворению. После арифметических расчетов суд полагает подлежащим взысканию проценты за период с 15.05.2024 по 31.08.2024 в размере 98 100 рублей
В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Таким образом, с ответчика за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя подлежит взысканию штраф в пользу истца в размере 499 050 рублей (900 000 рублей + 98 100 рублей) *50%).
На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
иск ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании уплаченных по договору денежных средств и процентов удовлетворить.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (паспорт: ...) в пользу ФИО1 (паспорт: ...) уплаченные по договору денежные средства в размере 900 000 рублей, проценты за пользованием денежными средствами 98 100 рублей, штраф в размере 499 050 рублей.
Ответчик вправе подать заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья: подпись