УИД 77RS0003-02-2025-010327-11

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 ноября 2025 года адрес

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Начинкиной Т.П., при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6149/2025 по иску ФИО1 к ФИО2 о возврате денежной суммы, взыскании процентов,

УСТАНОВИЛ:

фио обратилась с иском к ФИО2 о возврате денежной суммы в размере сумма, взыскании процентов в размере сумма, судебных расходов, ссылаясь на то, что 16 июня 2024 года между ФИО2 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор № 1 на проведение строительно-отделочных работ на участке истца по адресу: адрес, СНТ “Ильинка”, участок № 13. Срок проведения работ - 2 месяца, день начала работ - 30 апреля 2024 года (п. 4.2. договора). Истец выплатила ответчику сумму в размере сумма в счет услуг по договору, ответчик, в свою очередь, не выполнил работы по договору.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал, просил об их удовлетворении.

Ответчик в суд не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрении дела по существу не заявлял, в связи с чем суд рассматривает дело в его отсутствие в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательство не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу пунктов 1 и 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В силу пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Согласно положениям статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 16 июня 2024 года между ФИО2 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор № 1 на проведение строительно-отделочных работ на участке истца по адресу: адрес, СНТ “Ильинка”, участок № 13.

Срок проведения работ - 2 месяца, день начала работ - 30 апреля 2024 года (п. 4.2. договора).

Истец выплатила ответчику сумму в размере сумма в счет услуг по договору, ответчик, в свою очередь, не выполнил работы по договору.

Суд, оценив представленные по делу доказательства, считает, что в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком условий договора на выполнение работ и приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию оплаченная сумма по договору в размере сумма, при этом ответчиком в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, не представлено доказательств того, что работы по заключенному сторонами договору были выполнены качественно и в срок.

Требования истца в части взыскания процентов на сумму сумма также подлежат удовлетворению, поскольку нарушение сроков исполнения работ ответчиком не опровергнуто.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины сумма

Согласно ст. 100 ГПК РФ, руководствуясь принципом разумности, оценивая объём оказанных услуг, сложность дела, суд приходит к выводу о возмещении расходов на оплату услуг представителя в размере сумма

Руководствуясь статьями 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о возврате денежной суммы, взыскании процентов – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 (паспортные данные) в пользу ФИО1 (ИНН <***>) оплаченную сумму сумма, проценты сумма, расходы по оплате государственной пошлины сумма, расходы по оплате услуг представителя сумма

Ответчик вправе обратиться в суд, принявший заочное решение, с заявлением об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Мотивированное решение суда составлено 20.03.2026