16RS0036-01-2024-006314-26

Подлинник данного решения приобщен к гражданскому делу № 2-62/2025 Альметьевского городского суда Республики Татарстан

копия дело № 2-62/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

17 марта 2025 года г. Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Михеевой Л.Н.,

при секретаре Юсуповой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» к ООО «Билдстрой», ФИО2 <данные изъяты>, ФИО3 <данные изъяты>, ФИО4 <данные изъяты> о взыскании неотработанного аванса и неустойки за просрочку выполнения работ,

УСТАНОВИЛ:

ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» обратилось в суд с иском к ООО «Билдстрой», ФИО2 <данные изъяты>, ФИО3 <данные изъяты>, ФИО4 <данные изъяты> о взыскании неотработанного аванса и неустойки за просрочку выполнения работ, указывая, что между ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» (генподрядчик) и ООО «Билдстрой» (подрядчик) заключен договор подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года. Согласно пункту 1.1. договора на основании согласованных и подписанных сторонами дополнительных соглашений к данному договору, подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по форматированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации на АЗС ООО «Татнефть-АЗС Запад», а генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором. В соответствии с пунктом 4.1. договора календарные сроки выполнения работ по строительству объекта определяются графиком производства работ и согласовываются сторонами в соответствующем дополнительном соглашении. В рамках заключенного договора подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года сторонами подписаны дополнительные соглашения на выполнение следующих работ: 1. дополнительное соглашение №1 от 10 марта 2023 года на выполнение работ на АЗС № 675, расположенной по адресу: РФ, <...>. Стоимость работ составляет 41 555 612 руб., в т.ч. НДС 20% - 6 925 935 руб. 33 коп. Сроки выполнения работ: начало – 1 марта 2023 года, окончание – 30 апреля 2023 года. Дополнительное соглашение № 2 от 10 марта 2023 года на выполнение работ на АЗС № 678, расположенной по адресу: РФ, Ярославская область, Ярославский р-он, <...>. Стоимость работ составляет 30 516 260 руб., в т. ч. НДС 20% - 5 086 043 руб. 33 коп. Сроки выполнения работ: начало – 1 марта 2023 года, окончание – 30 апреля 2023 года. В целях финансирования строительства ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» перечислило за ООО «Билдстрой» на основании финансовых поручений денежные средств в следующем размере: - 35 658 381 руб. 11 коп. по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года на выполнение работ на АЗС № 675. Между тем, ООО «Билдстрой» выполнило и сдало строительные работы лишь частично на сумму 25 036 436 руб. 40 коп. Таким образом, размер неотработанного аванса по Договору подряда № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года составляет 10 621 944 руб. 71 коп.; 19 137 387 руб. 63 коп. по дополнительному соглашению № 2 от 10 марта 2023 года. Между тем, ООО «Билдстрой» выполнило и сдало строительные работы лишь частично на сумму 3 357 801 руб. 60 коп. Таким образом, размер неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 года составляет 15 779 586 руб. 03 коп. Учитывая, что в установленный срок ООО «Билдстрой» строительные работы не выполнило и результат выполненных работ генподрядчику не сдало, ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» 8 августа 2023 года направило в адрес ООО «Билдстрой» претензию исх. № 0168 о возврате неотработанного аванса в размере 22 520 286 руб. 59 коп. по АЗС №675 и 14 459 456 руб. 54 коп. по АЗС № 678. Претензия была оставлена без ответа, тем не менее ООО «Билдстрой» снова приступило к выполнению строительных работ. В последующем ООО «Билдстрой» покинуло строительные объекты и отказалось от дальнейшего строительства. Согласно пункту 22.2.2 договора подряда настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе генподрядчика, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. В соответствии с пунктом 6.2 договора при расторжении договора «подрядчик» обязан в течение 15 календарных дней с момента расторжения договора вернуть «генподрядчику» остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной генподрядчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ. 7 февраля 2024 года ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» направило в адрес ООО «Билдстрой» уведомление исх. № 12 о расторжении договора в связи со срывом завершения строительных работ, возврате неотработанного аванса и задолженности по генподрядным услугам. Почтовое отправление 12 февраля 2024 года было доставлено ООО «Билдстрой» и 13 марта 2024 года возвращено обратно отправителю. С учетом изложенного ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» считает, что с 13 марта 2024 года договор подряда № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года расторгнут в одностороннем порядке. Согласно 15.3 договора подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает генподрядчику за нарушение срока окончания строительных работ по вине подрядчика на срок до 10 дней - неустойку (пеню) в размере 0,1% от договорной стоимости объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 10 дней, подрядчик уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,3 % договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 30 % от договорной стоимости объекта. Надлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года обеспечено поручительством следующих лиц: ФИО2 <данные изъяты>, ФИО4 <данные изъяты>, ФИО3 <данные изъяты>. Согласно пункту 1.1. договоров поручительств поручитель обязуется отвечать перед генподрядчиком (кредитор) за исполнение ООО «Билдстрой» всех обязательств подрядчика по договору подряда № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года, заключённому между генподрядчиком и подрядчиком. На основании изложенного просит взыскать с ответчиков сумму неотработанного аванса по Договору подряда № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по Дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года в размере 10 621 944 руб. 71 коп., неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года в размере 12 466 683 руб. 60 коп.; сумму неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года 10 дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 года в размере 15 779 586 руб. 03 коп.; неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года в размере 9 154 878 руб.; расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 60 000 руб.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Представитель ответчика ООО «Билдстрой» не явился, извещен. До судебного заседания предоставил возражение.

Ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 на рассмотрение дела не явились.

Представители третьих лиц ООО «Билдстрой», ООО «ИСК», ООО «Группа компаний Новая волна», ООО «Меткас», ООО «Азимут+», ООО «Монстрой», ООО «СоюзТатНано», ООО «МКС», ООО «Транспортная компания ЮЛ 16», ООО «ТН-АЗС-Запад», Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не явились, извещены.

Выслушав доводы представителя истца, заключение прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании п. 1 ст. 799 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 1, 2 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Из материалов дела следует и судом установлено, что между 10 марта 2023 года ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» (генподрядчик) и ООО «Билдстрой» (подрядчик) заключен договор подряда №678/Ребрендинг.

Согласно пункту 1.1. договора на основании согласованных и подписанных сторонами дополнительных соглашений к данному договору, подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по форматированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации на АЗС ООО «Татнефть-АЗС Запад», а «Генподрядчик» обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором.

В соответствии с пунктом 4.1. договора календарные сроки выполнения работ по строительству объекта определяются графиком производства работ и согласовываются сторонами в соответствующем дополнительном соглашении.

В рамках заключенного договора подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года сторонами подписаны дополнительные соглашения на выполнение следующих работ:

1. Дополнительное соглашение №1 от 10 марта 2023 г. на выполнение работ на АЗС №675, расположенной по адресу: РФ, <...>. Стоимость работ составляет 41 555 612 руб., в т. ч. НДС 20% - 6 925 935 руб. 33 коп. Сроки выполнения работ: начало – 1 марта 2023 года, окончание – 30 апреля 2023 года.

2. Дополнительное соглашение №2 от 10 марта 2023 г. на выполнение работ на АЗС № 678, расположенной по адресу: РФ, Ярославская область, Ярославский р-он, <...>. Стоимость работ составляет 30 516 260 руб., в т. ч. НДС 20% - 5 086 043 руб. 33 коп. Сроки выполнения работ: начало – 1 марта 2023 г., окончание – 30 апреля 2023 г.

В целях финансирования строительства ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» перечислило за ООО «Билдстрой» на основании финансовых поручений денежные средств в следующем размере: - 35 658 381 руб. 11 коп. по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года на выполнение работ на АЗС №675; - 19 137 387 руб. 63 коп. по дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 года.

В соответствии со ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

Согласно ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В обеспечение исполнения обязательств по договору подряда № 678/Ребрединг между ООО «Нефтестройэнерго» (генподрядчик), ООО «Билдстрой» (подрядчик) и ФИО2 (поручитель) заключен договор поручительства №1 от 10 марта 2023 года, в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать перед генподрядчиком (кредитор) за исполнение ООО «Билдстрой» всех обязательств подрядчика по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года, заключённому между генподрядчиком и подрядчиком.

В обеспечение исполнения обязательств по договору подряда №678/Ребрединг между ООО «Нефтестройэнерго» (генподрядчик), ООО «Билдстрой» (подрядчик) и ФИО4 (поручитель) заключен договор поручительства № 2 от 10 марта 2023 года, в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать перед генподрядчиком (кредитор) за исполнение ООО «Билдстрой» всех обязательств подрядчика по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 г., заключённому между генподрядчиком и подрядчиком.

В обеспечение исполнения обязательств по договору подряда №678/Ребрединг между ООО «Нефтестройэнерго» (генподрядчик), ООО «Билдстрой» (подрядчик) и ФИО3 (поручитель) заключен договор поручительства №5от 10 марта 2023 года, в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать перед генподрядчиком (кредитор) за исполнение ООО «Билдстрой» всех обязательств подрядчика по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 г., заключённому между генподрядчиком и подрядчиком.

В соответствии с пунктом 2.1 указанных выше договоров поручительства, поручитель обязуется нести солидарную ответственность с подрядчиком перед генподрядчиком за исполнение обязательств подрядчика по договору № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 г., включая возврат суммы основного долга или его части и/или уплату штрафных санкций, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных договоров подряда, в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств по договору подряда.

Как следует из материалов дела, ООО «Билдстрой» выполнило и сдало строительные работы лишь частично на сумму 25 036 436 руб. 40 коп. Таким образом, размер неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению № 1 от 10 марта 2023 г. составляет 10 621 944 руб. 71 коп.; ООО «Билдстрой» выполнило и сдало строительные работы лишь частично на сумму 3 357 801 руб. 60 коп.. Таким образом, размер неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 года составляет 15 779 586 руб. 03 коп.

Поскольку в установленный срок ООО «Билдстрой» строительные работы не выполнило и результат выполненных работ генподрядчику не сдало, ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» 8 августа 2023 года направило в адрес ООО «Билдстрой» претензию исх. № 0168 о возврате неотработанного аванса в размере 22 520 286 руб. 59 коп. по АЗС № 675 и 14 459 456 руб. 54 коп. по АЗС №678. Претензия оставлена без ответа.

Ответчиками в судебном заседании доказательств надлежащего исполнения договора подряда не представлено, в связи с чем, требования истца о взыскании с ответчиков суммы неотработанного аванса по договору подряда № 678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению № 1 от 10 марта 2023 г. в размере 10 621 944 руб. 71 коп., суммы неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года, по дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 года в размере 15 779 586 руб. 03 коп. основаны на законе и подлежат удовлетворению.

Согласно 15.3 договора подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «генподрядчику» за нарушение срока окончания строительных работ по вине «подрядчика» на срок до 10 дней - неустойку (пеню) в размере 0,1% от договорной стоимости объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 10 дней, «подрядчик» уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,3% договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 30% от договорной стоимости объекта.

В соответствии с расчетом истца, с учетом установленного ограничения начисления неустойки за период с 1 мая 2023 года по 13 марта 2024 года, итоговый размер неустойки по АЗС №675 составляет 12 466 683 руб. 60 коп.; размер пени по АЗС № 678 с учетом установленного ограничения начисления неустойки составляет 9 154 878 руб.

Суд, учитывая последствия неисполнения обязательств ответчиком считает данную сумму неустойки соразмерной последствиям нарушения ответчиком обязательства по указанному договору подряда. Оснований для снижения неустойки судом не установлено.

При таком положении, в силу ст. 330 ГК РФ, в соответствии с условиями указанного договора строительного подряда с ответчика в пользу истца следует взыскать неустойку в указанном размере.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчиков в солидарном порядке подлежат взысканию понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

иск ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО «Билдстрой» (ИНН <***>), ФИО2 <данные изъяты> (СНИЛС <данные изъяты>), ФИО3 <данные изъяты> (паспорт <данные изъяты>), ФИО4 <данные изъяты> (СНИЛС <данные изъяты>) в пользу ООО «НЕФТЕСТРОЙЭНЕРГО» (ИНН <***>) сумму неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 г. в размере 10 621 944 (десять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот сорок четыре) руб. 71 коп.; сумму неотработанного аванса по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 г. в размере 15 779 586 (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 03 коп.; неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №1 от 10 марта 2023 года в размере 12 466 683 (двенадцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 60 коп., неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда №678/Ребрендинг от 10 марта 2023 года по дополнительному соглашению №2 от 10 марта 2023 года в размере 9 154 878 (девять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб.; расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд Республики Татарстан в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья Альметьевского городского суда

Республики Татарстан (подпись) Михеева Л.Н.

копия верна

Судья Альметьевского городского суда

Республики Татарстан Михеева Л.Н.

Решение в окончательной форме составлено 27.03.2025.

Решение вступило в законную силу « »_________________2025 года.

Судья: