Дело № 2-1013/2025 УИД: 50RS0006-01-2025-000882-06

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 мая 2025 года

Долгопрудненский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Разина И.С.,

при секретаре Жарких А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Средневолжская газовая компания» об обязании исполнить договор об технологическом присоединении к сетям газораспределения, подключении к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, взыскании судебной неустойки

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с настоящим иском к ответчику, указав в обоснование.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «СВГК» был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по адресу: м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок №. В соответствии с п. 1 договора ООО «СВГК» приняло на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - жилой дом по адресу: м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок № к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю ООО «СВГК» на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях.

ФИО2 принял на себя обязательства обеспечить готовность сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок № и оплатить услуги по подключению, а также произвести подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «СВГК» было заключено дополнительное соглашение к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, исполнитель осуществляет проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения газопровода низкого давления (№ ФИО5, основание обслуживания договора ТОО 154 от ДД.ММ.ГГГГ) диаметром 100 мм., материал труб: стальной способ прокладки: надземный тип защитного покрытия: лакокрасочное максимальное рабочее 0,0030 Мпа, фактическое расчетное давление 0,016 Мпа наличие электрохимической защиты: нет, проложенного по ул. 10А до точки подключения газопровода низкого давления, диаметром по расчету не менее 25 мм., материал труб, стальной способ прокладки: надземный, максимальное рабочее давление 0,0030 Мпа, фактическое расчетное давление 0,0016 Мпа, протяженность ориентировочно до границ земельного участка 70 м по адресу м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок №.

В соответствии с пунктом 11 договора размер платы определяется в соответствии с решением Департамента ценового и тарифного регулирования <адрес> Приказ 829 от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 37054,00 рублей, в том числе НДС 20% 175,67 рублей, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и прибора учета газа.

Во исполнение п.12 Договора истец произвел предоплату ДД.ММ.ГГГГ в размере 50% в течении 11 рабочих дней со дня заключения данного соглашения, а также выполнил все обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями, в том числе: согласовал план газопровода с собственниками земельных участков ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 оглы, ФИО5 на объект газификации газопровода нижнего давления м.<адрес> СНТ «Приморское» улица 10А участок №, о чем уведомил ответчика.

Однако, в срок, указанный в п. З договора (165 дней со дня заключения настоящего договора) ответчиком обязательства не исполнены, несмотря на неоднократные обращения истца. Последним днем исполнения обязательств ООО «СВГК» - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (вх. 45-01-04/133) истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованиями исполнить условия заключенного договора в 10-ти дневный срок, а также выплатить неустойку за неисполнение обязательств по договору, ответа не последовало.

Ответчик не исполнил условия о технологическом присоедини участка истца, в связи с чем последовало обращение в суд, истец просит:

1. Обязать ответчика ООО «СВГК» исполнить обязательства в натуре перед ФИО2 по договору № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, подключить объект капитального строительства жилого дома, расположенного

по адресу:<адрес>, СНТ «Приморское» к сети газораспределения.

2. Взыскать с ООО «СВГК» судебную неустойку за неисполнение решения суда, в части не выполнения фактического присоединения по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5000 рублей за каждый день, начиная с первого (по истечении одного рабочего дня со дня вступления решения суда в законную силу) по день фактического исполнения решения суда.

3. Взыскать с ООО «СВГК» неустойку за неисполнение обязательств по договору №№ о подключении (Технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размере 28 790,96 руб.

4. Взыскать с ООО «СВГК» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 10000,00 руб., а также штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец ФИО2 в судебное заседание явился, исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске, возражал против заявленных ответчиком возражений, пояснив, что ответчик взял на себя обязательство выполнить технологическое присоединение к газопроводу на основании утвержденных технических условий, нарушив все условия договора.

Представитель ответчика ООО «Средневолжская газовая компания» (далее ООО «СВГК») в судебное не явился, представив письменные возражения на иск, указав, что исполнить договор технологического присоединения домовладения заявителя не представляется возможным в связи с неисполнением истцом встречных обязательств, отсутствием сведений о готовности жилого дома к подключению; отсутствием заключенных договорах на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и договора поставки газа, препятствием в согласовании выполнения работ третьи лицом СНТ «Приморское (л.д.101-105).

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований привлечено ТСН СНТ Приморское (л.д.54).

Законный представитель ТСН СНТ Приморское – председатель Правления ФИО10 в судебное заседание не явился, представив письменный отзыв на иск, согласно которому, ответчику направлено письмо с условиями на основании решения общего собрания товарищества от ДД.ММ.ГГГГ и предложением заключить соответствующий договор. До настоящего времени ответа не поступало (л.д.65-70).

Суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствии не явившихся участников процесса.

Суд, выслушав истца, исследовав и изучив представленные в материалы дела доказательства, приходит к следующему.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ч. 1 ст. 8 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).

Согласно пунктам 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 7февраля1992года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу части 1 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи, определение платы за такое подключение (технологическое присоединение) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, о связи с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей.

Закон о газоснабжении, регулирующий правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации, утверждение правил технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям относит к полномочиям Правительства Российской Федерации (часть вторая статьи 8).

Реализуя предоставленные ему полномочия, Правительство Российской Федерации постановлением от 13 сентября 2021 г. № 1547 утвердило Правила, которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (пункт 1).

Согласно статье 4 Закона о газоснабжении одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

В соответствии с частью третьей статьи 27 названного закона юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями и их объектами и (или) сетями газопотребления и их объектами, не вправе препятствовать транспортировке и подаче газа по указанным сетям и их объектам потребителям, а также технологическому присоединению к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способности таких сетей.

Подключение (технологическое присоединение) представляет собой совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности (пункт 2 Правил).

Под "основным абонентом" Правила в названном пункте понимают юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения и (или) газопотребления, а под "исполнителем" - газораспределительную организацию, владеющую на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов, - газораспределительную организацию, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов.

Пунктом 3 Правил определен порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения, к которому относятся: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 к Правилам; б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 к Правилам с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 к Правилам; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 к Правилам.

Судом установлено и подтверждается исследованными материалами дела следующее.

Истец ФИО2 является собственником жилого дома, площадью 57,1 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, мр Ставропольский, сп Подстепки, СНТ «Приморское», ул.10А, <адрес>, ГКН 62:32:1702009:10135, а также собственником земельного участка площадью 500 кв.м, ГКН 63:32:1702009:1337, расположенного по адресу: <адрес>, мр Ставропольский, сп Подстепки, СНТ «Приморское», ул.10А, участок 17, что подтверждается выписками из ЕГРН (л.д.98, 99-100).

ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО2 и ООО «СВГК» был заключен договор

№ Ц2Т031401 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по адресу: м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок № (л.д.9-16).

В соответствии с п. 1 данного договора ООО «СВГК» (Исполнитель) приняло на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства жилой дом по адресу: м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок № к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю ООО «СВГК» на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. Истец ФИО2 (заявитель) принял на себя обязательства обеспечить готовность сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок N?17 и оплатить услуги по подключению (теологическому присоединению), а также произвести подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «СВГК» было заключено дополнительное соглашение к договору № Ц2Т031401 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, исполнитель осуществляет проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения газопровода низкого давления (уник100331417087собственник ФИО5, основание обслуживания договора ТОО «154 от ДД.ММ.ГГГГ) диаметром 100 мм., материал труб: стальной способ прокладки: надземный тип защитного покрытия: лакокрасочное максимальное рабочее 0,0030 Мпа, фактическое расчетное давление 0,016 Мпа, наличие электрохимической защиты: нет, проложенного по ул. 10А до точки подключения газопровода низкого давления, диаметром по расчету не менее 25 мм., материал труб, стальной способ прокладки: надземный, максимальное рабочее давление 0,0030 Мпа, фактическое расчетное давление 0,0016 Мпа, протяженность ориентировочно до границ земельного участка 70 м по адресу м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок № (л.д.17-19).

В соответствии с пунктом 11 договора, размер платы (технологическое присоединение) определяется в соответствии с решением Департамента ценового и тарифного регулирования <адрес> Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 37054,00 рублей, в том числе НДС 20% 175,67 рублей, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и прибора учета газа (л.д.13)

Согласно п. 12 договора внесение платы осуществляется в следующем порядке: 50% платы - 18527 руб. вносится в течении 11 рабочих дней со дня заключения настоящего, 35% платы – 12 968,90 руб., в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подп. «а» п.72 Правил, в объеме, определенном договором; 15% - 558,10 руб. в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

Истцом внесена предоплата в размере 50% - 18527 рублей ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается кассовым чек-ордером ПАО Сбербанк ( л.д.24 - оригинал был предоставлен суду на обозрение).

Также истцом ФИО2 выполнены обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями: согласован план газопровода с собственниками земельных участков ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 оглы, ФИО5 на объект газификации газопровода нижнего давления м.<адрес> СНТ «Приморское» улица 10А участок №, что подтверждается схемой расположения земельного участка (л.д.22, 23), согласием вышеуказанных собственников земельных участков на строительство газопровода вдоль участка и соблюдение охранной зоны 2м со всех сторон от газопровода (л.д.25-28, 29, 40, 41);

ДД.ММ.ГГГГ подписан договор с ТСН СНТ Приморское технических условий по выполнению работ по прокладке подземного газопровода низкого давления по проезду №А до точки ввода на садовый участок 17 территории ТСН СНТ Приморское, по условиям которого, ТСН согласовывает ФИО2 подземную прокладку газопровода по проезду №A территории ТСН "СНТ Приморское" со стороны Куйбышевского водохранилища до точки ввода на садовый участок №, на следующих условиях: ФИО2 как собственник обязуется исполнить "Условия": способ прокладки - подземный в соответствии с действующими нормативами; место прокладки - со стороны Куйбышевского водохранилища до точки ввода на садовый участок № улицы 10А ТСН "СНТ Приморское", согласно утвержденного проекта, по обочине улицы 10А, противоположенной от размещения опор ЛЭП 0.4 кВ, территории TCH "CHT Приморское"; глубина прокладки - не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра; время прокладки траншеи, укладки трубы газопровода в траншею и засыпка траншеи щебнем до уровня поверхности земли - 1 (один) световой день; сроки восстановления грунтового и асфальтового покрытия траншеи по уровню существующего, в зависимости от существующего покрытия от момента прокладки – не менее 10 дней (л.д.45).

Все вышеуказанные документы, а также протокол межведомственного совещания при прокуратуре <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по жалобе ФИО2 (л.д.30-31, 32-33) были переданы истцом в ООО «СГК» ДД.ММ.ГГГГ (л.д.34, 35).

Согласно п.3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (техническому присоединению) объекта капитального строительства к сети и пуску газа составляет 165 дней со дня заключения настоящего договора. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день (л.д.9).

Последним днем исполнения обязательств ООО «СВГК» по договору являлось ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика передана претензия об исполнении договора в 10 дневный срок, выплате неустойки (л.д.36-39).

Однако, до настоящего времени, договор ответчиком не исполнен, как следует из письменных возражений ООО «СВГК» исполнить в настоящее время условия договора не возможно, ввиду неисполнения ФИО2 встречных условий, не представив этому доводу доказательств в порядке, предусмотренном статьей 56 ГПК РФ.

Председатель правления ТСН СНТ Приморское ФИО10 в письменном отзыве на иск указал, что без выполнения ответчиком условий, определенных решением общего собрания товарищества от ДД.ММ.ГГГГ и предложением заключить соответствующий договор. До настоящего времени ответа не поступало, (л.д.65-70).

В силу статьи 23.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547.

В соответствии с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в пункте 3 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.

Согласно указанных выше Правил, "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. Под догазификацией также понимается осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Судом установлено, что до настоящего времени обязательства по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО2, к сети газораспределения ответчиком не исполнено, что не оспаривалось последним в отзыве.

Доводы ответчика о том, что в настоящее время исполнить условия договора не возможно, в том числе, в связи с рассмотрением спора с третьим лицом ТСН «СНТ Приморское» об обязании не чинить препятствий в подключении к газопроводу, суд признает не состоятельными.

ООО «СВГК» заключая договор от ДД.ММ.ГГГГ № Ц2Т031401, а также дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласовало технические условия № Т1-ТО/01800-22 к договору, в соответствии с которыми: именно ответчик обязан осуществить проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения газопровода низкого давления (уник100331417087собственник ФИО5, основание обслуживания договора ТОО «154 от ДД.ММ.ГГГГ) диаметром 100 мм., материал труб: стальной способ прокладки: надземный тип защитного покрытия: лакокрасочное максимальное рабочее давление 0,0030 Мпа, фактическое расчетное давление 0,016 Мпа наличие электрохимической защиты: нет, проложенного по ул. 10А до точки подключения газопровода низкого давления, диаметром по расчету не менее 25 мм., материал труб, стальной способ прокладки: надземный, максимальное рабочее давление 0,0030 Мпа, фактическое расчетное давление 0,0016 Мла, протяженность ориентировочно до границ земельного участка 70 м по адресу м.<адрес>, СНТ «Приморское», улица 10А, участок №; проектирование и строительство отключающих устройств: в точке присоединения; получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам. Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года, со дня заключения договора (л.д.20-21).

Данные технические условия не изменялись, являются действующими.

В соответствии с ч.1 ст.10 закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Вместе с тем, технические условия и текст договора не содержат отлагательных условий, а также доведенной до заявителя (истца) информации о невозможности исполнения договора по вине третьих лиц.

Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № (2018), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, предполагается, что в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне контроля должника и препятствующих исполнению им обязательства, он освобождается от ответственности, если у него отсутствует возможность принять разумные меры для устранения таких обстоятельств.

Приняв на себя определенное обязательство в отношении истца, ООО "СВГК" безусловно обязано к его исполнению, за исключением случаев, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательств. Договор между сторонами заключен ДД.ММ.ГГГГ, с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ срок исполнения обязательств ООО "СВГК" установлен до ДД.ММ.ГГГГ (165 дней со дня заключения договора). Доказательств принятия ответчиком исчерпывающих мер для подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования истца к сети газораспределения с даты заключения договора суду не представлено.

В связи с этим суд приходит к выводу о том, что ООО "СВГК" в данном случае не проявило должную степень добросовестности, заботливости и осмотрительности при исполнении принятых на себя обязательств. У суда отсутствуют достаточные, достоверные и допустимые доказательства, свидетельствующие о том, что исполнение обязательств по договору подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО2, к сети газораспределения в установленный договором срок являлось невозможным, и ответчиком были приняты все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательства.

Принимая во внимание указанные обстоятельства в совокупности с предоставленными доказательствами, и учитывая, что ООО "СВГК" не исполнило перед истцом принятые на себя обязательства по договору, суд приходит к выводу о том, что требования ФИО2 об обязании ответчика исполнить обязательства по договору № Ц2Т031401 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, в соответствии с техническими условиями Т1-ТО/01800-22 от ДД.ММ.ГГГГ основаны на законе и подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика о том, что обязательства по договору с истцом не исполнены до настоящего времени в связи с наличием препятствий со стороны третьих лиц не могут служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Согласно разъяснений, данных в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, учитывая объем работ, степень их затруднительности, обстоятельства дела, суд полагает возможным установить срок исполнения решения суда об обязании ООО "СВГК" исполнить обязательства по договору № Ц2Т031401 от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в течение 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Согласно подп. "и" п. 52 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" предусмотрена неустойка в размере 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Как следует из подп. "и" п. 52 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" договор о подключении содержит следующие существенные условия: обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Данной норме корреспондирует п.18 договора технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, где неустойка определяется как произведение 0,14 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом 3 настоящего договора, за каждый день просрочки.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 28 790,96 руб., из расчета: плата за технологическое подключение 37054 руб. х 740 дней просрочки (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) х ставку рефинансирования 7,5% х 0,014).

Суд полагает, что неустойку следует исчислять исходя из оплаченной ФИО2 предоплата в размере 50% от стоимости технологического подключения – 18527 руб., исходя из расчета 18 527 руб. х 740 дней просрочки (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) х ставку рефинансирования 7,5% х 0,014), что составит 14 414 руб. 69 коп.

Поскольку истцом заказано выполнение работ по указанному договору для целей удовлетворения личных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, то есть в рамках догазификации, на спорные правоотношения сторон распространяется законодательство о защите прав потребителей.

В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" и п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О рассмотрении судами гражданских дела по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Материалами дела подтвержден факт нарушения прав истца как потребителя ввиду нарушения ответчиком принятых на себя обязательств по договору Ц2Т031401 от 28.09.2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения.

Вместе с тем, заявленный истцом размер компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. суд считает завышенным. При определении его размера суд учитывает фактические обстоятельства дела, характер нравственных страданий, требования разумности и справедливости и определяет размер денежной компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, в сумме 5000 рублей.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Установив, что требования истца в добровольном порядке ответчиком не удовлетворены, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа в размере 9 707 руб. 35 коп., из расчет (14 414 + 5000)/2.

Согласно части 3 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

В силу статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Из разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" следует, что в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Таким образом, положения ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом ее толкования, данного в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", предполагают взыскание неустойки для побуждения должника в будущем исполнить обязательство в натуре.

Истцом заявлены требования о взыскании судебной неустойки в размере 5000 руб. в день, начиная с даты вступления решения в законную силу до даты фактического исполнения обязательств.

Суд полагает данный размер завышенным, не отвечающим принципам справедливости и соразмерности, в связи с чем, считает возможным взыскать с ответчика сумму 200 рублей за каждый день неисполнения решения суда. Данная сумма является разумной, справедливой, соответствует цели побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, при этом, не создает на стороне заявителя необоснованного извлечения выгоды.

Поскольку ответчик обязан исполнить обязательства по договору Ц2Т031401 от 28.09.2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в течение 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании судебной неустойки подлежат удовлетворению в части, в размере 500 рублей в день по истечении 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения решения суда.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета госпошлину в размере 4000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к ООО «Средневолжская газовая компания» об обязании исполнить договор об технологическом присоединении к сетям газораспределения, подключении к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, взыскании судебной неустойки - удовлетворить частично.

Обязать ООО «Средневолжская газовая компания» исполнить договор № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ, условия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Средневолжская газовая компания» и ФИО2, в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Т1-ТО№), путем осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства – жилого дома с кадастровым номером 63:32:№, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Приморское» улица 10А, участок №, в течении 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ООО «Средневолжская газовая компания» в пользу ФИО2 неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 14414 руб. 69 коп., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф в сумме 9 707 руб. 35 коп., а всего: 29122 руб. 04 коп.

При нарушении срока исполнения решения суда взыскать с ООО «Средневолжская газовая компания» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день.

В удовлетворении остальной части исковых требований – о взыскании неустойки, судебной неустойки в большем размере - отказать.

Взыскать с ООО «Средневолжская газовая компания» в доход местного бюджета госпошлину в сумме 4 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Долгопрудненский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 02 июня 2025 года

Судья И.С. Разина