АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
27 февраля 2025 года
Дело № А74-10973/2024
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 54 085 руб. 59 коп. неустойки по контракту от 28.06.2024 № 342 за период с 21.08.2024 по 11.11.2024, с учетом заявления об отказе от исковых требований в части взыскания основного долга, заявления ответчика о признании иска, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 150, 151, 170, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» от иска к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» в части взыскания 930 905 руб. 24 коп. долга и прекратить производство по делу №А74-10973/2024 в указанной части.
2. Удовлетворить иск:
взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная лаборатория» 54 085 руб. 59 коп. неустойки.
3. Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Василек» в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.
Жалобы подаются через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья
И.Е. Аношкина