16_1553949
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Южно-Сахалинск Дело № А59-2099/2023 4 октября 2023 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Щелкуновой К.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 694930, <...>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 656067, <...>)
о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту № 52/19-Д от 03.06.2019
при участии:
от истца: ФИО1 по доверенности от 03.07.2023;
от ответчика: ФИО2 по доверенности от 17.08.2021 (посредством сервиса онлайн-заседание).
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа неустойку в размере 137 894 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 31 копейку.
В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» в доход федерального бюджета 2 533 (две тысячи пятьсот тридцать три) рубля 58 копеек государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.
Судья И.Н. Веретенников