АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 19 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь
г. Владимир Дело № А11-9973/2022 27 сентября 2023 года
Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Поповой З.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Леонтьевой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда: 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, 19, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт., д. 60, лит. А, помещ. 2Н, каб. 1301, ИНН 7813655197, ОГРН 1217800107744, к обществу с ограниченной ответственностью «ГазГарант», 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 27а, офис 1, ИНН 3316006082, ОГРН 1023300997323, по исковому встречному заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГазГарант» к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, руководствуясь статьями 4, 17, 49, 65, 70, 71, 110, 156, 167-171, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», 194044, г. Санкт- Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт., д. 60, лит. А, помещ. 2Н, каб. 1301, ИНН <***>, ОГРН <***>, и обществом с ограниченной ответственностью «ГазГарант», 601010, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, обязать общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» заключить инвестиционный договор на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ООО «Газпром газификация»), именуемое в дальнейшем оператор газификации, в лице … с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГазГарант» (ООО «Газ-Гарант»), именуемое в дальнейшем газораспределительная организация, в лице ….с другой Стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Инвестиционный договор по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. В соответствии с настоящим Договором газораспределительная организация обязуется по поручению оператора газификации от своего имени, но за счет оператора газификации осуществить все необходимые юридические и фактические действия по обеспечению проведения мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части пообъектного плана-графика догазификации (далее - программа газификации), и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), а оператор газификации обязуется финансировать расходы газораспределительной организации по проведению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в порядке, установленном настоящим Договором.
2. Оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства в размере 143 195 692 (сто сорок три миллиона сто девяносто пять тысяч шестьсот девяносто два) (далее - сумма финансирования), а газораспределительная организация обязуется использовать указанные денежные средства на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.
3. Собственником вновь созданного (построенного) газораспределительной организацией имущества при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, финансирование которых осуществлялось в соответствии с настоящим Договором, является оператор газификации.
4. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный квартал.
II. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в
рамках догазификации.
5. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами финансирования единым оператором газификации или региональным оператором газификации мероприятий по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".
6. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации по форме согласно приложению N 1 к настоящему Договору (далее - заявка) с приложением сведений (с помесячной разбивкой при необходимости), подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):
расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа);
сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения и расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемые на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале;
сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период.
Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.
Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.
7. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Договору.
8. Оператор газификации предоставляет транш в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от газораспределительной организации заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого транша в пределах суммы финансирования, а также уведомляет газораспределительную организацию о произведенном перечислении денежных средств в течение 3 (трех) календарных дней с даты перечисления.
Транш предоставляется путем перечисления денежных средств на счет газораспределительной организации, указанный в разделе X настоящего Договора.
Транш считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации.
9. День зачисления денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации является днем предоставления финансирования.
В качестве подтверждения факта предоставления оператором газификации финансирования или транша газораспределительная организация предоставляет оператору газификации электронную копию банковской выписки с отметкой банка, подтверждающую зачисление денежных средств на расчетный счет газораспределительной организации, в течение 5 календарных дней с даты поступления денежных средств.
10. Газораспределительная организация обязана использовать сумму финансирования строго по целевому назначению (пункт 1 настоящего Договора).
Расходы газораспределительной организации по оформлению в собственность оператора газификации имущества, созданного (построенного) в рамках догазификации по настоящему Договору, подлежат оплате (компенсации) со стороны оператора газификации отдельно от финансирования мероприятий по настоящему Договору. Газораспределительная организация ежеквартально направляет оператору газификации отчет о выполненных мероприятиях по оформлению права собственности и понесенных расходах (по форме газораспределительной организации), а оператор газификации обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть отчет и произвести оплату понесенных расходов.
11. Финансирование предоставляется до полного возмещения расходов, понесенных Исполнителем при выполнении мероприятий, предусмотренных программой газификации по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, с возмещением Исполнителю в полном объеме понесенных расходов при выполнении мероприятий в рамках догазификации, в том числе, но не ограничиваясь понесенных расходов по проектированию, инженерным изысканиям, строительству газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, газораспределительной сетей до границы земельного участка заявителя в рамках догазификации, расходов понесенных для оформления в собственность оператора газификации имущества, созданного (построенного) в рамках догазификации по настоящему Договору, в том числе затраты на оформление земельных участков и оплаты государственных пошлин.
III. Права и обязанности Сторон
12. Газораспределительная организация обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора:
обеспечивать мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, в том числе в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также осуществлять эксплуатацию созданного (построенного) в рамках догазификации имущества в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований промышленной безопасности;
оформлять в собственность оператора газификации созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора, и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по оформлению (регистрации) права собственности на указанное имущество от имени оператора газификации;
направлять заявки на предоставление финансирования расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, выполнение которых осуществляется газораспределительной организацией;
расходовать предоставленное оператором газификации финансирование исключительно в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и регистрации права собственности оператора газификации на созданное в рамках догазификации имущество;
ежеквартально, в течение 30 календарных дней после завершения отчетного квартала, направлять оператору газификации отчет в 2 экземплярах о целевом использовании денежных средств по форме согласно приложению N 3 к настоящему Договору с приложением копий подтверждающих документов;
извещать оператора газификации обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее следующего за возникновением таких обстоятельств дня.
13. Оператор газификации обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора:
предоставлять газораспределительной организации финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, а также компенсировать газораспределительной организации расходы, понесенные в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества;
получать в собственность созданное (построенное) газораспределительной организацией при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора;
принимать и рассматривать заявки на предоставление финансирования расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;
рассматривать в течение 10 рабочих дней отчеты газораспределительной организации о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящему Договору;
заключить с газораспределительной организацией договор аренды в отношении созданного (построенного) газораспределительной организацией имущества, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора;
представлять газораспределительной организации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы;
оказывать газораспределительной организации необходимое для исполнения настоящего Договора содействие.
14. Газораспределительная организация имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора:
получать финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и компенсацию понесенных расходов в связи с оформлением в собственность оператора газификации имущества;
расходовать предоставленное оператором газификации финансирование на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;
запрашивать у оператора газификации необходимые для исполнения настоящего Договора сведения и документы;
использовать созданное (построенное) в рамках догазификации имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая осуществление всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
получить в пользование созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора до даты заключения договора аренды.
15. Оператор газификации имеет право в соответствии с условиями настоящего Договора:
получать от газораспределительной организации отчеты о расходовании предоставленного финансирования на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации;
запрашивать у газораспределительной организации информацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации и расходовании предоставленного газораспределительной организации финансирования на выполнение указанных мероприятий;
давать газораспределительной организации поручения об оформлении и регистрации за счет и от имени оператора газификации права собственности на созданное (построенное) газораспределительной организацией имущество, финансирование расходов на создание которого осуществлялось оператором газификации в рамках настоящего Договора.
IV. Оформление прав на газораспределительные сети
16. Имущество, созданное (построенное) газораспределительной организацией в процессе выполнении мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, переходит в собственность оператора газификации с даты окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекта, которая указывается в отчете о целевом использовании денежных средств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в соответствии с приложением N 3 к настоящему Договору.
Дата окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию определяется в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта.
Газораспределительная организация после регистрации права собственности за оператором газификации на указанное имущество обязана передать оператору газификации всю проектную, эксплуатационную и исполнительно-техническую документацию.
17. После регистрации права собственности за оператором газификации на указанное в пункте 16 настоящего раздела имущество оператор газификации обязуется в течение 30 календарных дней заключить договор (договоры) аренды такого имущества с газораспределительной организацией, выполнявшей мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации. Существенными условиями такого договора (договоров) аренды являются следующие условия:
срок аренды газораспределительной организацией имущества, указанного в пункте 16 настоящего раздела и принадлежащего оператору газификации, должен составлять не менее 49 лет, с возможностью дальнейшего продления и с правом выкупа газораспределительной организацией такого имущества в полном объеме или в части;
Арендная плата по договору аренды устанавливается на текущий период действия тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для газораспределительной организации и включает в себя: амортизационные отчисления, рассчитанные исходя из балансовой стоимости недвижимого имущества, срока его полезного использования, суммы налога на недвижимое имущество в отношении переданного в аренду имущества, прямые расходы возникающие у арендодателя в виде сумм платы за пользование земельными участками, на которых расположено арендуемое имущество (земельный налог, аренда, публичный сервитут).
оператор газификации не вправе в одностороннем порядке отказаться или уклониться от заключения такого договора аренды.
18. До момента заключения договора аренды в отношении имущества, указанного в пункте 16 настоящего раздела, после окончания строительства газораспределительная организация вправе использовать имущество в целях осуществления деятельности по транспортировке газа, включая подключение (технологическое присоединение), и обязана эксплуатировать имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением требований промышленной безопасности.
19. В случае отказа или уклонения оператора газификации от передачи в аренду имущества, указанного в пункте 16 настоящего раздела, газораспределительная организация вправе обратиться за понуждением оператора газификации к заключению договора аренды в судебном порядке.
V. Ответственность Сторон
20. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. В случае нарушения срока предоставления финансирования оператор газификации обязан возместить газораспределительной организации все понесенные убытки, включая штрафные санкции, вызванные нарушением сроков догазификации, в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного финансирования за каждый день просрочки.
22. В случае нарушения газораспределительной организацией своих обязательств по настоящему Договору оператор газификации вправе требовать от газораспределительной организации уплаты неустойки в размере одной тысячной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, от суммы финансирования, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных газораспределительной организацией обязательств.
VI. Конфиденциальность
23. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними соглашений о конфиденциальности.
24. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется без письменного разрешения другой Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой Стороне, о результате исполнения настоящего Договора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
25. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.
26. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом, остаются в силе в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после его прекращения.
VII. Применимое право и разрешение споров
27. К настоящему Договору, а также к отношениям Сторон, возникающим из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации.
28. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения.
29. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по месту нахождения ответчика.
VIII. Действие и условия расторжения Договора
30. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
31. Настоящий Договор расторгается: по соглашению Сторон;
по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
IX. Заключительные положения
32. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящего раздела.
33. Все сообщения и уведомления, передаваемые Сторонами друг другу по настоящему Договору, направляются в письменной форме посредством доступных средств связи, в том числе телексной, факсимильной, электронной связи, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по реквизитам, указанным в разделе X настоящего Договора.
34. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименований, банковских и платежных реквизитов, КПП, указанных в настоящем Договоре, путем направления письменного уведомления в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.
35. Предоставляемые в соответствии с настоящим Договором газораспределительной организацией копии документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем газораспределительной организации или уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии).
36. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
37. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 (заявка на предоставление финансирования (транша);
приложение N 2 (сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации);
приложение N 3 (отчет о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации).
38. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в платежных поручениях на предоставление суммы финансирования (части финансирования) Стороны обязаны указывать номер и дату настоящего Договора.
Приложение N 1
к инвестиционному договору
по выполнению мероприятий
по технологическому присоединению
в рамках догазификации
от ____________ N ______
(форма)
Дата: _________ Время: ________ Кому: ___________________
ЗАЯВКА N _______ на предоставление финансирования (транша)
В соответствии с инвестиционным договором по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации N ___ от ____ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(полное наименование газораспределительной организации) в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на технологическое присоединение (подтверждающие документы прилагаются) просит Вас предоставить "__" __________ 20__ г. финансирование (транш) в размере _______________ (_______________)___________.
Приложение: Перечень финансируемых объектов.
N
Муниципальное
образование
Населенный пункт
Наименование объекта
Код объекта <*>
Планируемое
количество
подключений домовладений
1
2
3
4
5
6
1
n+1
Итого
<*> Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программугазификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры);
X - уникальный код проекта, присваивается по порядку
(должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Оператор газификации: Газораспределительная организация: ООО «Газ-Гарант» ООО «Газпром газификация»
Приложение N 2
инвестиционному договору
по выполнению мероприятий
по технологическому присоединению
в рамках догазификации
от ____________ N _______
(форма)
СВЕДЕНИЯ
о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации Кому: ООО «Газпром газификация»
ООО «Газ-Гарант» направляет сведения о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.
N
Код объе кта <**>
План ируе мое коли честв
о
подк люче ний домо влад ений <*>
Наличие проектно-сметной документа ции на объект строитель
ства
(нет/да - указывает ся дата, заказчик проектно-сметной документа ции, при наличии)
Плановые физические
параметры объекта
строительства
Плановый объем затрат на
мероприятия по технологическому
присоединению в рамках
догазификации, тыс. рублей
(без учета налога на
добавленную стоимость)
Плановый
объем освоения
на
догазификаци ю, тыс. рублей
(без учета налога на
добавленную
стоимость)
(поквартально)
Ввод в состав
основных
фондов на 31 декабря 20__
г., тыс. рублей (без
учета налога
на
добавленную
стоимость)
Источники
компенсации затрат, тыс. рублей (без учета налога на добавленную
стоимость)
(поквартально)
Сведения о недостаточности финансовых средств для
покрытия расходов на
реализацию мероприятий по
технологическому присоединению в рамках
догазификации, тыс. рублей
(с учетом налога на добавленную стоимость)
(поквартально)
Лине йная част
ь,
метр
ов
Элект рохим ическа
я
защит
а,
штук
Пункт редуци ровани я газа, штук
Ит ого
Прое ктно- изыс кате льск
ие
рабо
ты
Стро ител ьно- монт ажн
ые рабо
ты
Иные затраты
(монитори
нг,
фактическ
ое
присоедин
ение)
Ито
го
__ кв. 20__ г.
Итого
Источники
<***>
Итого
__ кв. 20__ г.
__ кв. 20__ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего
<*> Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где:
АА - код субъекта Российской Федерации;
ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу
газификации);
ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.
(должность, фамилия, инициалы руководителя газораспределительной организации, подпись)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации: Газораспределительная организация: ООО «Газпром газификация» ООО «Газ-Гарант»
Приложение N 3
к инвестиционному договору по выполнению мероприятий
по технологическому присоединению
в рамках догазификации
от ____________ N _______
(форма)
ОТЧЕТ
о целевом использовании денежных средств по инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому
присоединению в рамках догазификации от __.__.____ N _______________ за 20__ год "__" ______________ 20 __ г. (наименование газораспределительной организации)
По инвестиционному договору по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от
__.__.____________ N ____________ (далее - Договор) газораспределительной организации поступило ____________________________
(сумма цифрами и прописью) рублей, необходимых для проведения мероприятий по технологическому присоединению в рамках
догазификации в отношении ____________ (далее соответственно - объект, объекты).
N
Код
объек
та/ст ройк
и
<**>
Подк люче
но
домов ладен
ий
<*>
ФИО1
я
стоимос ть
объекта, тыс.
рублей (без
учета
налога на
добавле
нную
стоимос ть)
Фактический
объем освоения
финансирован
ия на
догазификаци ю, тыс. рублей
(без учета
налога на
добавленную
стоимость) (поквартально)
Ввод в состав
основных
фондов
на 31
декабря 20__ г.,
тыс.
рублей
(без учета налога на
добавлен
ную
стоимост
ь)
Профинанси
ровано
оператором газификаци
и, тыс.
рублей (без учета налога
на
добавленну
ю
стоимость) (покварталь
но)
Фактические физические параметры объекта
Фактичес
кая
стоимост
ь
объекта,
тыс. рублей (без учета налога на
добавлен
ную
стоимост
ь)
Способ прокладки газопровода
<***>
Электрох имическа я защита,
штук
Пункт редуциров
ания газа,
штук
Итого
__ кв. 20__ г.
__ кв. 20__ г.
Протя женнос
ть,
Матер
иал
трубы
Диаметр (наружн ый), мм
Диаметр футляра, мм (при
метров
наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего
-------------------------------- <*> Общее количество подключений (технологических присоединений) в рамках догазификации, в том
числе без учета мероприятий по созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя.
<**> Формирование кода: АА-ББ-ГГГ-X, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - год, в котором заведен объект (год включения объекта в программу газификации); ГГГ - код газораспределительной организации (3 последние цифры); X - уникальный код проекта, присваивается по порядку.
<***> Подземная прокладка газопровода открытым способом, или подземная прокладка газопровода закрытым способом, или надземная прокладка газопровода.
Приложения: 1. Копии актов выполненных работ по форме КС-2 - на __ листах в 1 экземпляре. 2. Копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - на __ листах в 1 экземпляре. 3. Копии счетов-фактур - на __ листах в 1 экземпляре. 4. Копии товарных накладных, подтверждающих приобретение необходимого оборудования и материалов, - на __ листах в 1 экземпляре. 5. Копии (копия) договоров (договора) об исполнении функций заказчика, заключенных (заключенного) во исполнение пункта 5 Договора, - на __ листах в 1 экземпляре. 6. Копии актов сдачи-приемки объектов - на __ листах в 1 экземпляре.
"__" ________________ 20 __ г. Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
Отчет проверен, замечаний нет (должность проверяющего от организации - единого оператора газификации (регионального оператора газификации) (сокращенное наименование организации - единого оператора газификации (регионального оператора газификации)
СОГЛАСОВАНО (руководитель единого оператора газификации (регионального оператора газификации) (сокращенное наименование организации - единого оператора газификации (регионального оператора газификации)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Оператор газификации: Газораспределительная организация: ООО «Газпром газификация» ООО «Газ-Гарант»
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация», 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт., д. 60, лит. А, помещ. 2Н, каб. 1301, ИНН <***>, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГазГарант», 601010, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 6000 рублей.
Выдача исполнительного листа осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья З.В. Попова