АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
15 октября 2025 года Дело № А74-8502/2025
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е.Аношкиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 279 006 руб. 38 коп., в том числе 136 593 руб. 27 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, 142 413 руб. 11 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 26.08.2024 № 74А/24с за период с 22.10.2024 по 16.05.2025.
Руководствуясь статьями 104, 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить иск:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 279 006 руб. 38 коп., в том числе 136 593 руб. 27 коп. штрафа, 142 413 руб. 11 коп. неустойки, а также 18 950 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением № 493961 от 18.08.2025.
2. Возвратить муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура и градостроительство» из федерального бюджета 10 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением № 493961 от 18.08.2025, копию которого направить истцу.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в
полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья И.Е. Аношкина
Данные, необходимые для идентификации: