ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

18 июня 2025 года

Дело №А56-33816/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 18 июня 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Слобожаниной В.Б.

судей Масенковой И.В., Пивцаева Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.08.2024,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 16.06.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4758/2025) общества с ограниченной ответственностью «Теплофорум» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2025 по делу № А56-33816/2024, принятое

по первоначальному иску открытого акционерного общества «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

к обществу с ограниченной ответственностью «Теплофорум»

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Теплофорум»

к открытому акционерному обществу «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

о взыскании,

установил:

Открытое акционерное общество «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» (далее – истец, ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Теплофорум» (далее – ответчик, ООО «Теплофорум») о взыскании 6.207.736 руб. 82 коп. неустойки по договорам подряда №ДП-65 от 25.01.2022, №ДП-66 от 25.04.2022, №ДП-67 от 19.05.2022 на выполнение строительно-монтажных работ.

Занесенным в протокол судебного заседания определением от 08.08.2024 к совместному рассмотрению с первоначальным иском принят встречный иск о взыскании 1.065.512 руб. 75 коп. долга за выполненные работы по договору подряда №ДП-65 от 25.01.2022.

В ходе рассмотрения дела ответчик уточнил встречные исковые требования, просил взыскать с истца 1.354.062 руб. 45 коп. долга и 507.773 руб. 42 коп. неустойки.

Уточнения исковых требований приняты судом первой инстанции в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2025 первоначальные исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 5.000.000 руб. неустойки и 54.039 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении первоначального иска в остальной части отказано. В удовлетворении встречного иска отказано. С ООО «Теплофорум» в доход федерального бюджета взыскано 7.963 руб. государственной пошлины за рассмотрение встречного иска.

Ответчик, не согласившись с вынесенным решением, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать, встречные исковые требования удовлетворить.

В судебном заседании присутствовали представители сторон, ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.

В соответствии с ч.4 ст.49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 данного Кодекса.

Согласно ч.1 ст.139, ч.1 ст.140 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном заседании (п.2 ст.141 АПК РФ).

В силу п.5 ст.49, п.6 ст.141 АПК РФ мировое соглашение утверждается судом при условии, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Оценив в соответствии с требованиями главы 15 АПК РФ представленное сторонами мировое соглашение, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оно по существу не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, подписано лицами, уполномоченными на его подписание, в порядке, предусмотренном статьями 59, 62 АПК РФ.

В соответствии с положениями ч.2 ст.150 АПК РФ утверждение мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу.

В связи с утверждением мирового соглашения сторонами по делу прекращению подлежит также производство по апелляционной жалобе.

Утверждение мирового соглашения является самостоятельным основанием для отмены решения суда первой инстанции, не связанным с применением норм ст.270 АПК РФ.

В силу абз.2 пп.3 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Руководствуясь статьями 110, 141, 150, 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2025 по делу № А56-33816/2024 отменить.

Утвердить мировое соглашение на следующих условиях, согласованных сторонами:

«1. ООО «Теплофорум» обязуется выплатить в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» сумму в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей в следующем порядке:

1.1. 2 000 000 (два миллиона) рублей - в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения;

1.2. по 500 000 (пятьсот тысяч) рублей - ежемесячно не позднее 30 числа каждого месяца, следующего за месяцем утверждения мирового соглашения, до оплаты полной суммы в размере согласованном п. 1 настоящего соглашения.

2. ООО «Теплофорум» обязуется выплатить в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» расходы по оплате государственной пошлины и судебные расходы в общей сложности 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей - в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения.

3. ООО «Теплофорум» обязуется выплатить в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» проценты за пользование чужими денежными средствами на суммы, указанные в п. 1 и 2 настоящего мирового соглашения, в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ (по периодам действия ставки), за период с момента утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения и до момента фактического исполнения соответствующего обязательства.

4. Платежи в пользу ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» осуществляются по следующим реквизитам:

р/с <***>

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» КД-2

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

5. ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» и ООО «Теплофорум» отказываются от взаимных претензий друг к другу, вытекающих из исполнения/ненадлежащего исполнения хозяйственных договоров:

5.1. Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № ДП-65 от 25.01.2022;

5.2. Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № ДП-66 от 25.04.2022;

5.3. Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № ДП-67 от 19.05.2022.

6. В случае нарушения ООО «Теплофорум» любого из условий настоящего мирового соглашения, все сроки исполнения обязательств ООО «Теплофорум» по настоящему мировому соглашению считаются наступившими и ООО «Теплофорум» уплачивает неустойку за просрочку их исполнения в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

7. Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные материальные и нематериальные обязательства Сторон.

8. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

9. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для утверждения судом и приобщения к материалам дела.

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны».

Производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Теплофорум» из федерального бюджета 15.000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 27.03.2025 №539010.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.Б. Слобожанина

Судьи

И.В. Масенкова

Е.И. Пивцаев