Арбитражный суд Республики Тыва Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс) http://www.tyva.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Кызыл Дело № А69-3966/22 24 ноября 2023 года.

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2023 года.

Арбитражный суд Республики Тыва в составе судьи Ондар Ч.Ч., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Куулар А.Д., рассмотрев в судебном заседании вопрос о назначении судебного заседания для принятия дополнительного решения по делу по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 Делгер-оолович (Буренская, д. 73, кв. 2, Кызыл, Республика Тыва, ИНН <***>, ОГРН <***>) к ГКУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ГСЗ" (ул. Мира, д. 15, корп. А, г.Кызыл, Республика Тыва, ИНН <***>, ОГРН <***>), третье лицо Администрация Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва о взыскании задолженности в размере 23 801 881, 40 рублей, в том числе: - в счет задолженности за выполненные работы по государственному контракту на строительство 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 мая 2018 года № 35-18 на сумму в размере 10 881 рублей 75 копеек, - в счет неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на строительство 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 мая 2018 года № 35-18 сумму в размере 1 640 рублей 42 копейки; - в счет пени (неустойки), начисленной на просроченную сумму авансового платежа 2 861 913,31 руб. денежные средства в сумме 85 857 рублей 40 копеек; - в счет пени (неустойки), начисленной на просроченную сумму платежей денежные средства в общей сумме 120 878, 44 рублей; - в счет процентов за пользование чужими денежными средствами по договору на выполнение работ от 30.12.2020 <...> 254-20, 255-20, 256-20 на общую сумму в размере 26 917 рублей 82 копейки; - сумму

неосновательного обогащения в виде стоимости фактически выполненных общестроительных работ в сумме 15 703 524 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 167 223 рубля 57 копеек; - в счет увеличения цены Государственного контракта на строительство 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 мая 2018 года № 35-18 в сумме 4 324 902 рублей 20 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 321 464 рубля 65 копеек; - в счет стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, разработки технической и сметной документации по объектам строительства, а также по выполнению государственной экспертизы на проверку проектных и изыскательских работ, технической и сметной документации по объектам строительства в сумме 1 897 548,66 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 141 042 рубля 46 копеек,

без участия сторон,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 Делгер-оолович обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, к ГКУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ГСЗ", третье лицо Администрация Чеди- Хольского кожууна Республики Тыва о взыскании задолженности в размере 23 801 881, 40 рублей, в том числе: - в счет задолженности за выполненные работы по государственному контракту на строительство 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 мая 2018 года № 35-18 на сумму в размере 10 881 рублей 75 копеек, - в счет неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на строительство 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 мая 2018 года № 35-18 сумму в размере 1 640 рублей 42 копейки; - в счет пени (неустойки), начисленной на просроченную сумму авансового платежа 2 861 913,31 руб. денежные средства в сумме 85 857 рублей 40 копеек; - в счет пени (неустойки), начисленной на просроченную сумму платежей денежные средства в общей сумме 120 878, 44 рублей; - в счет процентов за пользование чужими денежными средствами по договору на выполнение работ от 30.12.2020 <...> 254-20, 255-20, 256-20 на общую сумму в размере 26 917 рублей 82 копейки; - сумму неосновательного обогащения в виде стоимости фактически выполненных общестроительных работ в сумме 15 703 524 рублей

и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 167 223 рубля 57 копеек; - в счет увеличения цены Государственного контракта на строительство 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 18 мая 2018 года № 35-18 в сумме 4 324 902 рублей 20 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 321 464 рубля 65 копеек; - в счет стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, разработки технической и сметной документации по объектам строительства, а также по выполнению государственной экспертизы на проверку проектных и изыскательских работ, технической и сметной документации по объектам строительства в сумме 1 897 548,66 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 141 042 рубля 46 копеек.

Определением от 09.12.2022 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производства по делу.

Решением от 29.09.2023 исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 Делгер-ооловича удовлетворены частично. Взысканы с ГКУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ГСЗ" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 Делгер-ооловича пени (неустойка) в размере 65 701,45 рублей. В остальной части иска отказано.

Однако судом не разрешен вопрос о распределении судебных расходов, связанных с оплаченной государственной пошлиной.

В связи с чем в настоящем судебном заседании рассматривается вопрос о распределении судебных расходов, связанных с оплаченной государственной пошлиной.

В соответствии с частью 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

В судебное заседание стороны не явились, о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом извещены, в материалах дела имеется доказательства надлежащего извещения.

Дело слушается в отсутствие сторон, уведомлённых надлежащим образом в порядке ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о времени и месте проведения судебного заседания была размещена в Картотеке арбитражных дел на общедоступном сайте в сети интернет: http://kad.arbitr.ru.

До начала судебного заседания от сторон дополнения, заявления, ходатайства в суд не поступили.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Статьей 112 АПК РФ установлено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Как следует из материалов дела, истец при обращении в суд с иском государственную пошлину не уплачивал, ходатайствовал об ее отсрочке.

В соответствии с частью 1 статьи 110 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку исковые требования удовлетворены судом в части 65 701,45 рублей от заявленных 100% (23 801 881,40 рублей), расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований: с истца в бюджет следует взыскать госпошлину в размере 141 617,41 рублей.

Поскольку ГКУ РТ "Госстройзаказ" освобождено от уплаты государственной пошлины, отсутствуют основания для ее взыскания в федеральный бюджет.

Руководствуясь статьей 167-170, 178 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 Делгер-ооловича (Буренская, д. 73, кв. 2, Кызыл, Республика Тыва, ИНН <***>, ОГРН <***>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 141 617,41 рублей.

Дополнительное решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд не позднее месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Тыва.

Судья Ондар Ч.Ч.