АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г. Ставрополь Дело № А63-17544/2023 04 декабря 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115, к обществу с ограниченной ответственностью «Эверест», ОГРН 1112651028170, ИНН 2614800235, г. Нефтекумск, о взыскании неустойки (пени) в размере 352 867 руб. 58 коп. за неисполнение обязательств по государственному контракту от 16.08.2021 № 745ЭА-2021 на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Куршава ГБУЗ СК «Андроповская районная больница» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, штрафа в размере 5 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эверест», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Нефтекумск в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, 200 571 руб. 86 коп. неустойки, 5 000 руб. штрафа.

В остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эверест», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Нефтекумск в доход федерального бюджета 5 835 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Н.В. Демкова