39/2023-355706(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Новосибирск Дело № А45-17246/2021 06 декабря 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Триострой» (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительная Компания» (ОГРН <***>), г. Новосибирск, при участии 3-его лица: общества с ограниченной ответственностью «Родные берега» (ОГРН: <***>), г. Иркутск, о взыскании задолженности по договору субподряда от 15.10.2020 г. № 15/10/20-1 в размере 6 753 044 руб., неустойки в размере 20 588 790 руб. 34 коп. по состоянию на 05.12.2023, начиная с 06.12.2023 производить начисление неустойки в размере 0,1% от суммы 19 279 864 руб. за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца – ФИО1 (директор, паспорт); от ответчика – не явился, извещен; от третьего лица – не явилось, извещено.

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительная Компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Триострой» сумму задолженности в размере 6 753 044 руб., неустойку в размере 20 588 790 руб. 34 коп. по состоянию на 05.12.2023, начиная с 06.12.2023 производить начисление неустойки в размере 0,1% от суммы 19 279 864 руб. за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно Строительная Компания» в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 159 709 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.Н. Дорофеева