АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г. Ставрополь Дело № А63-11934/2023 09 октября 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Каговой А.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «МСК-21», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Юг», г. Невинномысск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 4 581 300 руб. (основной долг 3 750 000 руб., неустойка 831 300 руб.), из них по договору подряда от 11.10.2022 № 11-10-22 задолженность 1 050 000 руб., пени 270 900 руб. на 09.10.2023, по договору подряда от 26.09.2022 № 2022.006 задолженность 2 700 000 руб., пени 560 400 руб. на 09.10.2023, неустойку, начиная с 10.10.2023 по день исполнения решения суда исходя из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, расходов по уплате госпошлины в сумме 43 866 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

принять уточненные исковые требования.

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Юг», г. Невинномысск, ОГРН <***>, ИНН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «МСК-21», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>, 4 581 300 руб. (основной долг 3 750 000 руб., неустойка 831 300 руб.), из них по договору подряда от 11.10.2022 № 11-10-22 задолженность 1 050 000 руб., пени 270 900 руб. на 09.10.2023, по договору подряда от 26.09.2022 № 2022.006 задолженность 2 700 000 руб., пени 560 400 руб. на 09.10.2023, неустойку, начиная с

10.10.2023 по день исполнения решения суда исходя из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, в возмещение расходов по уплате госпошлины

43 866 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Юг», г. Невинномысск, ОГРН <***>, ИНН <***>, в доход федерального бюджета 2 040 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина