АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А43-28089/2024
г. Нижний Новгород 11 августа 2025 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Елисейкина Е.П. (шифр
дела 27-546), при ведении протокола секретарем Бандиной А.М., рассмотрев в судебном
заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Лунское Море»
(ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью
«Трансмагистраль НН» (ИНН <***>, ОГРН <***>), о взыскании 11 219 998 руб. 00 коп. при участии: от истца: ФИО1 (дов. от 02.04.2025),
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансмагистраль НН» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лунское Море» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение из договора подряда от 25.05.2023 № 25/05-01 в сумме 2 983 205 руб. 50 коп.; неустойку из договора подряда от 25.05.2023 № 25/05-01 в сумме 3 720 396 руб. 33 коп.; неустойку из договора подряда от 17.04.2024 № 17/04-01 в сумме 443 774 руб. 38 коп.; убытки из замещающей сделки договора подряда от 25.05.2023 № 25/05-01 в сумме 3 632 104 руб.; убытки из замещающей сделки договора подряда от 17.04.2024 № 17/04-01 в сумме 440 518 руб., а также 79 100 рублей государственной пошлины.
Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.
Судья Е.П. Елисейкин