100200_2690358

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Абакан

20 ноября 2023 г. Дело № А74-5019/2023

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи М.А. Лукиной, при ведении

протокола судебного заседания секретарём Т.В. Мигалкиной, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия Договора от 12.05.2022 № 20.1900.1660.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, городской округ город Черногорск, <...> здание 022Б, строение 1, а именно:

выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; выполнить строительство ЛЭП 10 кВ;

выполнить строительство ТП - 10/0,4 кВ;

выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств;

взыскании неустойки за период с 15.05.2023 по 06.07.2023 в размере 4 458 руб. 46 коп., производить начисление неустойки, начиная с 07.07.2023, до момента фактического исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы 32 425 руб. 20 коп. за каждый день просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки;

взыскании судебного штрафа (астрент) в размере 10 000 руб., за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемые по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия Договора от 12.05.2022 № 20.1900.1660.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, городской округ город Черногорск, <...> здание 022Б, строение 1 , а именно:

выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; выполнить строительство ЛЭП 10 кВ;

выполнить строительство ТП - 10/0,4 кВ;

выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя Копущу Федора Федоровича 4458 (четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 46 коп. неустойки, а также 8 000 (восемь тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Производить начисление неустойки, начиная с 07.07.2023, до момента фактического исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы 32 425 руб. 20 коп. за каждый день просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки.

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебный штраф (астрент) в размере 10 000 (десять тысяч) руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья М.А. Лукина