АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть
г. Краснодар Дело № А32-13912/2024 27.03.2025
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А Баганиной, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.А. Поповой, рассмотрев в судебном заседании дело
по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС" (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 7 749 062,54 руб. (отсрочка госпошлины)
по встречному иску: ООО "ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: <***>) к ООО "ПОЛЮС" (ИНН: <***>) о признании недействительными отказов от исполнения трех договоров подряда, об обязании подписать акты ф.КС-2 и справки ф.КС-3; о взыскании с учетом увеличения на даты оглашения резолютивной части решения ( 4 557 739 руб).
руководствуясь статьями 49, 65, 110, 150-151, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении ходатайства ООО «ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» о возвращении первоначального искового заявления, об оставлении иска без рассмотрения, о привлечении ООО «Полюс» к ответственности в виде отнесения на него судебных расходов, об исключении доказательств, об истребовании дополнительных доказательств,
об отложении судебного заседания.
Принять к сведению сообщение об изменении юридического адреса ООО «Полюс», актуальным является адрес: 350062, <...>.
По первоначальному иску:
Удовлетворить ходатайство об уточнении исковых требований.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Полюс» (ИНН <***>) 3 751 418,74 руб неустойки.
В остальной части иска отказать.
По встречному иску:
Принять отказ от иска в части требования об обязании ООО «ПОЛЮС» подписать акты ф. КС-2 и ф.КС-3 от 08.11.2023 г., КС-2 и КС-3 от 19.01.2024 г., КС-2 и
КС-3 от 05.04.2024 г., КС-2 и КС-3: от 30.04.2024 г., КС-2 и КС-3 от 12.08.2024. Прекратить производство по делу в этой части.
Удовлетворить ходатайство об увеличении судебных расходов.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Полюс» (ИНН <***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: <***>) 2208185,43 руб в том числе 2 004 014,28 руб долга,
179 470,93 руб процентов за пользование чужими денежными средствами, 24 700,22 руб неустойки, а также 36337,50 руб расходов на оплату услуг представителя, 78359,15 руб. расходов по уплате госпошлины, 153,71 руб почтовых расходов, 3290,48 руб. расходов на проезд представителей .
В остальной части иска отказать.
В результате зачета встречных исковых требований:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Полюс» (ИНН <***>) 1 425 092,47 руб неустойки.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Полюс» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 33610,87 руб. госпошлины.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 17093 руб. госпошлины.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.
Судья С.А. Баганина