АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ
656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: <***>
http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Барнаул Дело № А03-7678/2025 30.09.2025
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Рыбиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Юго-Восточное дорожно-строительное управление Алтайского края" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Интегра+" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о расторжении договора № 92-24 от 10.06.2024, о взыскании 992761 руб. 97 коп. неустойки за период с 16.08.2024 по 28.04.2025, 10000 руб. штрафа, 55083 руб. государственной пошлины, при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности от 19.09.2024, от ответчика – директор ФИО2,
Руководствуясь ст.ст. 309, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ
Исковые требования удовлетворить частично.
Расторгнуть договор подряда на выполнение работ № 92-24 от 10.06.2024, заключенный между акционерным обществом "Юго-Восточное дорожностроительное управление Алтайского края" (ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Интегра+" (ОГРН <***>).
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интегра+" (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Юго-Восточное дорожно-строительное управление Алтайского края" (ОГРН <***>) 330927 руб. 32 коп. неустойки, 10000 руб. штрафа, 55083 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
В остальной части требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Интегра+" (ОГРН <***>) в доход Федерального бюджета Российской Федерации 50000 руб. государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.
Судья М.А. Кулик