Решение по делу № А58-247/2025 от 11.03.2025

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, <...>

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

город Якутск

11 марта 2025 года

Дело № А58-247/2025

Резолютивная часть решения объявлена 11.03.2025

Полный текст решения изготовлен 11.03.2025

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Егоровой Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "РИО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 594 107,02 руб.,

при участии в судебном заседании представителей от истца: ФИО1 по доверенности от 01.11.2024 (паспорт, диплом); от ответчика: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "РИО" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 22.07.2022 № 323 в размере 594 107,02 руб., из них основной долг в размере 496 500,46 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 97 606,56 руб. за период с 30.11.2023 по 14.01.2025; расходов по уплате государственной пошлины в размере 34 705 руб.

Представитель истца в судебном заседании просила иск удовлетворить, указала на ненадлежащее исполнением ответчиком обязательств по договору подряда, сослалась на положения гражданского законодательства в сфере исполнения обязательств и неустойки.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

В силу ст. 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие надлежаще извещенного ответчика.

Судом установлены следующие обстоятельства.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда от 22.07.2022 № 323 (далее - договор), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-строительных работ по ремонту кровли Блока № 1 Филиала АО ХК «Якутуголь» Мечел-Ремсервис согласно указанных работ в локальном сметном расчете № 0107-2022-02-02 (приложение № 1) и техническом задании (приложение № 2), из собственных материалов, собственными силами и при необходимости, силами привлеченных организаций на объекте капитального ремонта (п.1.1.).

Стоимость выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом (сметой) № 0107-2022-02-02 и составляет 13 840 000 руб. (п. 2.1.).

Между сторонами подписано дополнительное соглашение от 27.02.2023 № 1.

Пункт 2.3. договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2023) предусматривает предоплату в размере 14 % на основании счета исполнителя в течение 10 дней после подписания договора.

Пунктом 4.2. договора предусмотрены сроки выполнения работ на объектах: Начало работ - в течение 5 календарных дней после двухстороннего подписания договора и оплаты аванса. Окончание работ - 90 календарных дней с момента начала выполнения работ.

Истцом оплачен аванс по договору в размере 2 437 600 руб. по платежным поручениям № 4799 от 20.04.2023 на сумму 1 900 000 руб., № 4845 от 20.04.2023 на сумму 37 600 руб., № 10175 от 15.09.2023 на сумму 500 000 руб.

Как указывает истец в исковом заявлении, согласно п. 4.2. договора и графику производства работ (приложение № 3 к договору), работы должны были быть выполнены в полном объеме в срок по 24.07.2023 года.

Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 28.07.2023 подрядчиком работы были выполнены частично на сумму 706 011 руб.

Оставшиеся работы на сумму 13 133 989 руб. выполнены не были.

Согласно п. 8.2 договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Стороны предварительно письменно уведомляют друг друга за 15 рабочих дней до его расторжения.

Кроме того, истец указал, что в счет погашения задолженности подрядчика по договору были произведены зачеты взаимных требований на общую сумму 1 235 088,54 руб.: уведомление о зачете № 11 от 13.10.2023 на сумму 282 944,54 руб.; уведомление о зачете № 12 от 13.11.2023 на сумму 952 144 руб.

С учетом изложенного, размер задолженности составил 496 500,46 руб. (2 437 600 руб. - 706 011 руб. - 1 235 088,54 руб.).

В связи с нарушением подрядчиком сроков и объемов выполнения работ, истцом в адрес ответчика было направлено уведомление № 2-13.10-06/4514 от 27.09.2023 о расторжении договора по истечении 15 рабочих дней с момента получения данного уведомления и возврате суммы аванса, которое было оставлено без удовлетворения.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием обращения истца в суд с настоящим иском.

Между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из договора подряда, на которые распространяются положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В ст. 708 ГК РФ указано, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В ст. 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из ст. 746 ГК РФ следует, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Истцом заявлено, что ответчик работы по договору не выполнил полностью.

В этой связи истцом заявлены требования о взыскании аванса в размере 496 500,46 руб.

Истцом в подтверждение оплаты представлены платежные поручения на сумму 2 437 600 руб. по платежным поручениям № 4799 от 20.04.2023 на сумму 1 900 000 руб., № 4845 от 20.04.2023 на сумму 37 600 руб., № 10175 от 15.09.2023 на сумму 500 000 руб.; уведомление о зачете № 11 от 13.10.2023 на сумму 282 944,54 руб.; уведомление о зачете № 12 от 13.11.2023 на сумму 952 144 руб.

С учетом изложенного, размер задолженности составил 496 500,46 руб. (2 437 600 руб. - 706 011 руб. - 1 235 088,54 руб.).

Определением от 13.02.2025 суд предложил истцу представить документы, касающиеся зачетов встречных однородных требований, осуществленных истцом по договору подряда от 22.07.2022 № 323 (договоры, акты, платежные поручения), представить письменные пояснения по проведенным зачетам.

Во исполнение определения суда истец представил пояснения с приложениями договоров, актов, платежных поручений, указал, что уведомлением о зачете № 12 от 13.11.2023 была частично погашена задолженность ответчика перед истцом за неотработанный аванс по договору № 323 от 22.07.2022 в размере 952 144 руб. (платежное поручение № 4799 от 20.04.2023), в счет погашения встречной задолженности истца перед ответчиком за выполненные работы по акту № 6 от 07.12.2022 по договору № 9657 от 30.05.2022; уведомлением о зачете № 11 от 13.10.2023 была погашена задолженность ответчика перед истцом за неотработанные авансы в размере 1 185 525,44 руб. в счет погашения встречной задолженности истца перед ответчиком за выполненные работы.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Доказательств выполнения работ по контракту ответчиком в материалы дела не представлены.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требования истца о взыскании аванса в размере 496 500,46 руб.

Истцом также заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 97 606,56 руб. за период с 30.11.2023 по 14.01.2025 (по истечении 15 рабочих дней с момента возврата 08.11.2023 уведомления о расторжении договора).

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен, признан верным.

На основании изложенного суд удовлетворяет исковые требования в полном объеме.

С учетом изложенного, на основании ст. 110 АПК РФ с ответчика подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 705 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "РИО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору подряда от 22.07.2022 № 323 в размере 594 107,02 руб., из них сумма аванса в размере 496 500,46 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 97 606,56 руб. за период с 30.11.2023 по 14.01.2025; расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 705 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья Д.И. Ивашин