1191_1709172
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
город Симферополь 28 августа 2023 года Дело № А83-1223/2021
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Конопелько А.М., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску ООО «ЕСК» к ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, – Службы капитального строительства Республики Крым, ООО «Интерстрой», АО «Актив Банк», о признании недействительным одностороннего отказа, о признании обязательств исполненными надлежащим образом и без просрочки исполнения обязательств, о признании требования по банковской гарантии № 62/06 от 21 января 2020 г. недействительным,
по встречному исковому заявлению ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» к ООО «ЕСК», о взыскании
с участием представителей участников процесса:
от истца (по первоначальному иску) – ФИО1, представитель по доверенности № 20-Д-ЕСК;
от ответчика (по первоначальному иску) – ФИО2, представитель по доверенности № 9-ОД от 11.01.2022г..
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.
2. Признать недействительным решение ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» № 009-05/12216 от 16.12.2020г. об отказе от исполнения государственного контракта № 077/24/1 от 13.04.2018г..
3. Признать недействительными требования ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» № 009-05/181, № 009-05/182, № 009-05/183 о выплате
денежных средств в сумме 23 793 000.00 руб. по банковской гарантии № 264/06 от 21.01.2020г., выданной АКБ «Актив Банк».
4. Признать обязательства ООО «ЕСК» по государственному контракту № 077/24/1 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым» исполненными.
5. В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.
6. В удовлетворении встречных исковых требований ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» отказать.
7. Взыскать с ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Единое строительное управление» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) судебные расходы, понесенные в связи с проведением судебной экспертизы в размере 40 000.00 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 15 000.00 руб..
8. Взыскать с ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 938.00 руб..
9. Вернуть ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Крым денежные средства в сумме 10 000.00 руб., внесенные на основании платежного поручения № 759133 от 13.08.2021г..
10. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
11. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Судья Ю.А. Радвановская