АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения
г. Абакан Дело № А74-3931/2025 15 июля 2025 года
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи О.А. Галиновой при ведении протокола секретарём судебного заседания Н.В. Кузнецовой, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания 77» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 9 627 073 руб. 88 коп., в том числе 3 647 219 руб. 82 коп. - неустойка, начисленная за период с 30.01.2024 по 05.05.2025 по государственному контракту от 12.09.2022 № 102/2022, 5 979 854 руб. 06 коп. – неустойка, начисленная за период с 01.02.2024 по 15.07.2025 по государственному контракту от 12.09.2022 № 101/2022, с последующим начислением неустойки, начиная с 16.07.2025 по день фактической уплаты долга.
Руководствуясь статьями 49, 102, 104, 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить исковые требования.
Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания 77» 9 627 073 руб. 88 коп. неустойки, а также 69 894 руб. 60 коп. расходов по государственной пошлине, уплаченной по платёжному поручению от 23.04.2025 № 77.
Производить начисление неустойки на сумму задолженности в размере 10 026 830 руб.
13 коп., от неуплаченной суммы, исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты, начиная с 16.07.2025 по день фактической уплаты долга.
2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания 77» из федерального бюджета 163 087 руб. 40 коп. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 23.04.2025 № 77.
3. Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 24 249 руб.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья О.А. Галинова