АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Абакан
11 марта 2025 года Дело № А74-563/2025
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.В. Шабля рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации города Абакана (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Альфастройинвест - Красноярск» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 864 779 руб. 57 коп.
Руководствуясь статьями 49, 102, 167 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфастройинвест-Красноярск» о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Удовлетворить иск частично:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфастройинвест-Красноярск» в пользу администрации города Абакана 288 259 руб.
86 коп. неустойки. Отказать в удовлетворении остальной части иска.
3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Альфастройинвест-Красноярск» в доход федерального бюджета 4823 руб.
90 коп. государственной пошлины.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.
Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья И.Е. Аношкина