Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

город Владикавказ Дело № А61-6830/2022 18 июля 2023 года

Арбитражный суд РСО-Алания в составе судьи Баскаевой Т.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания Цховребовой О.А

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального унитарного предприятия «Владсток»

к ответчику - ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания» о взыскании 1 379 909 рублей 05 копеек (с учетом уточнений),

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания» в пользу Муниципального унитарного предприятия «Владсток» задолженность по договору № 26 от 26.02.2020 в размере 1 153 938 рублей 24 копеек, неустойку за период с 13.03.2020 по 01.11.2022 (исключая период с 01.04.2022 по 01.10.2022) в размере 225 970 рублей 81 копейки, неустойку, начисленную на сумму основного долга (1 153 938 рублей 24 копеек) в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 02.11.2022 по день фактической оплаты суммы задолженности и 15 091 рубль в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания» в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 11 708 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а так же в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по дела в законную силу через суд, вынесший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru/ или Арбитражного суда Северо-Кавказского округа http://www.assko.arbitr.ru/.

Судья Т.С. Баскаева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 9:29:00

Кому выдана Баскаева Татьяна Степановна