АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
г. Ростов-на-Дону 01 октября 2025 г. Дело № А53-8764/24
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Гриценко Н.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «ЮСК» (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании неустойки в размере 80 844,26 руб. по муниципальному контракту № 209 от 28.11.2023,
встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЮСК»
к муниципальному казенному учреждению «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»
о взыскании 4 069,767,65 руб., с начислением неустойки по день фактической оплаты долга (уточненные требования), о признании незаконным и отмене решения № 516 от 05.04.2024,
Руководствуясь статьями 87, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении ходатайства муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» о назначении дополнительной экспертизы отказать.
По иску:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮСК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за период с 21.12.2023 по 26.12.2023 в размере 10 105,53 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮСК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 404 руб. государственной пошлины.
В остальной части иска отказать.
По встречному иску:
Взыскать с муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮСК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 2 941 858,93 руб., неустойку в размере 1 142 912,20 руб. за период с 16.01.2024 по 01.10.2025, неустойку, начиная с 02.10.2025 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга, исходя из 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты пеней, от не выплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки, расходы за оплату судебной экспертизы в размере 351 657,32 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 376 руб.
Признать решение муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» № 516 от 05.04.2024 з об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 209 от 28.11.2023, недействительным.
Взыскать с муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮСК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб.
В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮСК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму 4 470 698,92 руб.
Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.
Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Д.Г. Танова