АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, <...> http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Оренбург Дело № А47-3368/2024 02 июня 2025 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Вернигоровой Ольги Алексеевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кустовой Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ", Оренбургская область, г. Оренбург, ОГРН <***>, ИНН <***>,
к обществу с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ", Оренбургская область, г, Оренбург, ОГРН <***>, ИНН <***>,
о взыскании задолженности по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022 в размере 4 222 222 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 28.12.2022 по 29.01.2024 в размере 476 906,59 руб. с дальнейшим начислением процентов на сумму основного долга до даты фактической оплаты задолженности,
а также встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ"
к обществу с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ"
о взыскании денежных средств в размере 12 187 076,40 руб., из которых: 500 000 руб. - сумма аванса по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022; 11 687 076,40 руб. - неустойка за нарушение сроков окончания работ за период с 01.11.2022 по 01.01.2024 по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022 (с учетом уточнений),
руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ" удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ" задолженность по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022 в размере 4 222 222 руб., проценты за пользование денежными средствами за период с 28.12.2022 по 29.01.2024 в размере 476 906,59 руб. с дальнейшим начислением процентов на сумму основного долга до даты фактической оплаты задолженности.
Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" неустойку за нарушение сроков окончания работ за период с 06.12.2022 по 01.04.2024 по договору субподряда № 19-с от 15.09.2022 в размере 3 202 313,68 руб., а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 22 074,90 руб.
В удовлетворении остальной части требований истцу по встречному иску отказать.
По первоначальным и встречным исковым требованиям произвести зачет исковых требований.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ" задолженность в размере 1 474 740,01 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВОСТОКПРОМСТРОЙ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 84 266,00 руб.
Исполнительные листы выдать взыскателю по его письменному ходатайству и налоговому органу после вступления решения в законную силу в порядке ст.ст. 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.
Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Судья О.А. Вернигорова