Арбитражный суд Пензенской области

ФИО1 ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: <***>, факс: <***>, www.penza.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Пенза

18 ноября 2025 года Дело № А49-8933/2025

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Старыгиной Т.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородюк Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Траверсстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>; Победы <...>, Пенза г., Пензенская область, 440066)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные системы Пенза» (ОГРН <***>, ИНН <***>; ФИО2 ул., д. 3, Пенза г., Пензенская область, 440028)

о взыскании 1 660 012 руб. 46 коп.,

и по встречному иску ООО «Строительные системы Пенза» к ООО «Траверсстрой» о взыскании 2 022 944 руб. 78 коп.,

при участии:

от истца по первоначальному иску: не явился, извещен,

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 – представителя,

руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

первоначальные исковые требования оставить без удовлетворения.

Встречные исковые требования удовлетворить частично, расходы по уплате государственной пошлины отнести на ответчика по встречному иску пропорционально удовлетворенным требованиям.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Траверсстрой» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные системы Пенза» (ИНН <***>) сумму 1 765 605 руб. 34 коп., в том числе 1 493 582 руб. 22 коп. – долг, 163 011 руб. 56 коп. – пени, начисленные за период с 03.07.2025 по 14.08.2025, 163 011 руб. 56 коп. - проценты за пользование коммерческим кредитом, начисленные за период с 03.07.2025 по 14.08.2025, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 74 789 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Траверсстрой» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные системы Пенза» (ИНН <***>) с суммы 1 493 582 руб. 22 коп. пени, начисленные за период с 15.08.2025 по день фактического исполнения денежного обязательства исходя из ставки 0,5% за каждый день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Траверсстрой» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные системы Пенза» (ИНН <***>) с суммы 1 493 582 руб. 22 коп. проценты за пользование коммерческим кредитом, начисленные за период с 15.08.2025 по день фактического исполнения денежного обязательства исходя из ставки 0,5% за каждый день просрочки.

В остальной части встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья Т.В. Старыгина