АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

20 января 2025 года

Дело № А33-35260/2024

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Форвард" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Управление капитальных ремонтов и строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 446 980 руб. 71 коп. в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Форвард» обязательств, в том, числе предусмотренных муниципальным контрактом от 24.05.2023 № 3245704989823000082, в размере 63 303 руб. 09 коп. из расчета: 1000 руб. штрафа за неисполнение обязательств по контракту, послуживших основанием для одностороннего отказа; 62 303 руб. 09 коп. пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту; муниципальным контрактом от 25.05.2023 № 3245704989823000090, в размере 383 677 руб. 62 коп. из расчета: 1000 руб. штрафа за неисполнение обязательств по Контракту, послуживших основанием для одностороннего отказа; 382 677 руб. 62 коп. пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Форвард" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 27349 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1