АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Ставрополь Дело № А63-22641/2022 06 июля 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Головиной А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,
к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл», г. Пятигорск, ОГРН 1092632003221, ИНН 2632097103,
о взыскании неустойки в размере 1 150 513,20 руб. за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 16.07.2021 № 642ЭА-2021 на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с. Сергеевское ГБУЗ СК «Грачевская районная больница»,
в отсутствие представителей сторон,
руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», г. Пятигорск, ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***> неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 16.07.2021 № 642ЭА- 2021 в общей сумме 611 328,68 руб.
В удовлетворении остальной части требований министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», г. Пятигорск, ОГРН <***>, ИНН <***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 15 227 руб.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.
Судья И.В. Соловьева