АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660049, <...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
Именем Российс кой Федерации
05 ноября 2025 года Дело № А33-25274/2025
Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
отказать в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о снижении размера пени на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.
Исковые требования удовлетворить частично.
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выполнить мероприятия по технологическому присоединению электроустановки индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) по адресу: Россия, Республика Алтай, кадастровый номер земельного участка 04:08:090705:775, Усть-Коксинский, Верх- Уймонское сельское поселение, предусмотренные договором № 20.0400.5.25 от 20.01.2025 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу, а именно:
- строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ , до новой ТП 10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;
- строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом;
- строительство ЛЭП-0.4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;
- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных Код доступа к материалам дела -
рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) 29548,05 руб. неустойки за нарушение обязательств по договору, в том числе:
- 12 426,75 руб. за период с 22.07.2025 по 04.09.2025;
- 17 121,3 руб. за период с 05.09.2025 по 05.11.2025,
- неустойку с 06.11.2025 по день фактического осуществления технологического присоединения электроустановки истца – в размере 276,15 руб. в день, исчисленном в соответствии с пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861,
а также 25 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплата которой подтверждается платежным поручением № 59 от 03.09.2025, 8 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.
В случае неисполнения решения в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) 2 500 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.
В остальной части иска отказать.
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его
размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.
Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.
Судья М.Ю. Винокурова