Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
город Пермь «05» июня 2025 года Дело № А50-2768/2025
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лыхиной Ю.И., рассмотрел в судебном заседании дело № А50-2768/2025
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Парма» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614506, <...>)
к ответчику: муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского городского округа (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 617060, <...>)
о взыскании неустойки. третьи лица:
1. Министерство строительства Пермского края (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 614000, <...> д.51,520);
2. Администрация Краснокамского городского округа (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 617060, <...>).
Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края
РЕШИЛ:
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Парма» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) удовлетворить.
Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского городского округа (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Парма» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 2 012 179 руб. 26 коп., а также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 85 365 руб. 00 коп., уплаченной по платежному поручению от 11.02.2025 № 282.
Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Парма» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 394 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.
Судья Ю.А. Лавров