Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
город Якутск
21 августа 2023 года
Дело № А58-4826/2023
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У.Н. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Намстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 04.12.2015, адрес юридического лица 678380, Республика Саха (Якутия), м.р-н Намский, с.п. Ленский наслег, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "ЯкутМонтажСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 23.04.2021, адрес юридического лица 677014, <...>) о взыскании 729 615,04 рублей, в том числе 448 717, 88 рублей предварительной оплаты по договору подряда №2-СМР/2022 от 25.05.2022, 280 897, 16 рублей пени по п. 5.2 Договора, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ установленной на соответствующий период времени исходя из суммы задолженности в размере 448 717, 88 рублей, начиная с даты расторжения Договора, то есть с 17 мая 2023 года по день фактической уплаты суммы задолженности,
без вызова сторон.
Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приобщил к материалам дела поступившие документы.
Но согласно статьи 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Ближайшим рабочим днём, следующим за 09.07.2022 (14.06.2022+25 дней), является 11.07.2022. Тогда первым днём просрочки является 12.07.2022.
Суд приводит расчет пени по пункту 5.2 договора подряда от 25.05.2022 №2-СМР/2022 с 12.07.2022 по 17.05.2023:
897 435,76*310*0,1%=278 205,08 рублей.
Судом установлено, что в рассматриваемом случае почтовое отправление №67838082002361 извещением о расторжении договора подряда №2-СМР/202 от 25.05.2022 и с требованием о возврате суммы предварительной оплаты в размере 448 717,88 рублей было направлено истцом ответчику 14.04.2023. Указанное почтовое отправление поступило в отделение почтовой связи по месту фактического/почтового адреса указанного в договоре 17.04.2023 и по истечении срока его хранения было возвращено отправителю 18.05.2023.
Согласно пункту 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Исходя из указанной нормы, в случае если почтовое отправление с юридически значимым сообщением не было получено лицом, которому оно адресовано, а было возвращено в связи с истечением срока его хранения, указанное сообщение считается полученным со дня истечения установленного срока хранения. Аналогичная правовая позиция применительно к определению даты получения копии судебного приказа и исчислению срока представления возражений относительно его исполнения изложена в пункте 32 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве".
В силу пункта 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234, и пункта 20.15 Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного приказом ФГУП "Почта России" от 17.05.2012 № 114-п, срок хранения регистрируемых почтовых отправлений в отделении почтовой связи составляет 30 календарных дней со дня их поступления в отделение.
С учетом изложенного, не применив указанные выше нормы, суды неверно определили начальную дату начисления процентов за нарушение срока возврата суммы кредита (займа) и, соответственно, неправильно произвели их расчет.
Так, исходя из установленных судами обстоятельств, срок хранения направленного в адрес ответчика почтового отправления №67838082002361 с требованием о возврате суммы предварительной оплаты от исх. №031/2, поступившего в отделение почтовой связи 17.04.2023, истек 17.05.2022. В этой связи данное требование считается доставленным ответчику именно 17.05.2023, договор расторгнут 17.05.2023.
Согласно пункту 4 статьи 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.
Соответственно, установленное гражданским законодательством регулирование по общему правилу исключает одновременное взыскание предусмотренной договором неустойки за просрочку поставки товара и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму предоплаты в ситуации просрочки поставки. При наличии в пункте 6.6 Договора условия о неустойке за просрочку поставки товара и в отсутствие специального указания на возможность одновременного взыскания и неустойки, и процентов Общество до даты расторжения Договора (23.07.2020) вправе требовать от Компании только уплаты предусмотренной Договором неустойки (пункт 42 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление №7),
В связи с этим, истца отсутствуют правовые основания для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 17.05.2023 по 17.05.2023.
Суд приводит расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.05.2022 по 21.08.2023:
Задолженность,руб.
Период просрочки
Процентнаяставка
Днейвгоду
Проценты,руб.
c
по
дни
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[1]?[4]?[5]/[6]
448 717,88
18.05.2023
23.07.2023
67
7,50%
365
6 6177,55
448 717,88
24.07.2023
14.08.2023
22
8,50%
365
2 298,91
448 717,88
15.08.2023
21.08.2023
7
12%
365
1 032,67
Итого:
96
8,05%
9 509,13
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru.
По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЯкутМонтажСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 23.04.2021, адрес юридического лица 677014, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Намстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 04.12.2015, адрес юридического лица 678380, Республика Саха (Якутия), м.р-н Намский, с.п. Ленский наслег, <...>) 736 432,09 рублей задолженности по договору подряда №2-СМР/2022 от 25.05.2022, в том числе 448 717, 88 рублей предварительной оплаты по договору подряда №2-СМР/2022 от 25.05.2022, 278 205,08 рублей пени по п. 5.2 договора подряда за период с 12.07.2022 по 17.05.2023, 9 509,13 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 18.05.2023 по 21.08.2023 и далее с 22.08.2023 проценты за пользование чужими денежными средствами начисленные в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации да даты фактической оплаты 448 717, 88 рублей, в также 11 974 рубля расходов по оплате государственной пошлины.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЯкутМонтажСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 23.04.2021, адрес юридического лица 677014, <...>) в доход федерального бюджета 137 рублей государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).
Судья
Семёнова У.Н.