АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Абакан
07 апреля 2025 года Дело № А74-12021/2024
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.В. Кузнецовой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-строительная компания «Центр» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 10 852 559 руб. 90 коп., в том числе 5 002 151 руб. 70 коп. индексации суммы долга, 5 850 408 руб. 20 коп. неустойки за период с 17.09.2021 по 09.07.2024 в рамках договора подряда от 10.06.2021 № АиР-21.,
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить исковые требования частично:
взыскать с акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-строительная компания «Центр» 949 932 руб. 33 коп. неустойки, а также 29 193 руб. 77 коп. расходов по государственной пошлине, уплаченной по платежному поручению от 02.11.2024 № 249.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Транспортно-строительная компания «Центр» из федерального бюджета 1765 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 02.11.2024 № 249.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный
апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья П.В. Лобынцев