АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Новосибирск Дело № А45-26874/2021 14 марта 2025 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи
Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании вопрос о вынесении дополнительного решения по делу по первоначальному иску федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (ОГРН <***>),
г. Новосибирск,
к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» (ОГРН <***>), г. Томск,
о взыскании неустойки в размере 13 130 705 рублей 49 копеек,
по встречному иску о взыскании задолженности в размере 40 039 093 рубля 20 копеек, неустойки в размере 4 080 811 рублей 01 копейки,
при участии в судебном заседании представителей:
истца - ФИО1, доверенность от 08.02.2021, паспорт, ФИО2, доверенность от 10.10.2023, паспорт;
ответчика – не явился, извещен надлежащим образом,
руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
По встречному иску взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» неустойку в размере 2 269 480 рублей 18 копеек, неустойку с 06.07.2023 по день фактической оплаты долга с применением 1/300 действующей ставки Центрального банка России на день уплаты долга, расходы по оплате судебной экспертизы в размере
13 860 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.
В результате судебного зачета взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» 16 686 489 рублей 99 копеек, неустойку с 06.07.2023 по день фактической оплаты долга на дату вынесения решения с применением 1/300 действующей ставки Центрального банка России на день уплаты долга от суммы долга (долг на дату вынесения решения - 11 704 384 рубля 61 копейка), судебные издержки в размере 22 686 рублей 47 копеек.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройкомплект» в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 117 847 рубля.
Взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 2 637 рублей.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.
Судья Д.В. Гребенюк