АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке части 1 статьи 176 АПК РФ)

г. Абакан 24 февраля 2025 года № Дело № А74-151/2025

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Н. Моисеевой при ведении протокола судебного заседания секретарём В.А. Турчиной

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению (уточненному в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании течении 1 (одного) месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора от 14.10.2020 № 20.1900.2452.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, Вершино- Биджинский сельсовет, в 10 км западнее окраины с. Вершино-Биджа, кадастровый номер 19:10:090602:201, а именно:

- выполнить строительство ЛЭП - 10 кВ до новой ТП 10-0,4 кВ; - выполнить строительство ТП 10/0,4 кВ;

- выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ до точки присоединения индивидуального предпринимателя ФИО1;

- выполнить установку прибора учета электрической энергии.

о взыскании неустойки за период с 15.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 17.04.2023 в размере 118 311 руб. 14 коп.,

о взыскании судебного штрафа (астрент) в размере 10 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемого по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора от 14.10.2020 № 20.1900.2452.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, Вершино-Биджинский сельсовет, в 10 км западнее окраины с. Вершино- Биджа, кадастровый номер 19:10:090602:201, а именно:

- выполнить строительство ЛЭП - 10 кВ до новой ТП 10-0,4 кВ; - выполнить строительство ТП 10/0,4 кВ;

- выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ до точки присоединения индивидуального предпринимателя ФИО1;

- выполнить установку прибора учета электрической энергии.

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 118 311 руб. 14 коп. неустойки, 25 916 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

3. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебный штраф в размере 3000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.

4. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 84 коп. государственной пошлины, уплаченной чеком по операции от 14.01.2025.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Н.Н. Моисеева