АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Абакан
02 апреля 2025 года Дело № А74-5803/2024
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.В. Кузнецовой рассмотрел в открытом судебном заседании дело
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 277 514 руб. 54 коп. неустойки;
по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (ИНН <***> ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сталь- Альянс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 970 044 руб. 12 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 06.10.2023 № 03802000001230059460001.
Руководствуясь статьями 102, 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить исковые требования:
взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» 1 277 514 руб. 54 коп. неустойки за период с 24.04.2024 по 18.11.2024, а также 25 775 руб. расходов по государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.06.2024 № 2773.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» из федерального бюджета 52 948 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.06.2024 № 2773.
2. Удовлетворить встречные исковые требования:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 970 044 руб. 12 коп. неустойки за период с 12.12.2023 по 05.04.2024.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» в доход федерального бюджета 22 401 руб. государственной пошлины.
3. Произвести зачет встречных удовлетворенных требований.
В результате произведенного зачета взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» 307 470 руб. 42 коп. неустойки, а также 25 775 руб. расходов по государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.06.2024 № 2773.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сталь-Альянс» из федерального бюджета 30 547 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.06.2024 № 2773.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный
апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья П.В. Лобынцев