АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
10 ноября 2025 года Дело № А74-8501/2025
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е.Аношкиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» (ИНН<***>, ОГРН <***>)
о взыскании 552 516 руб. 43 коп. неустойки за период 08.11.2024 по 03.06.2025 по контракту от 05.07.2024 № 59Ае/24пс, с учетом заявления истца об уменьшении размера исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Отказать акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» в удовлетворении ходатайства об уменьшении размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Удовлетворить иск:
взыскать с акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 552 516 руб. 43 коп. неустойки, а также 32 626 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением № 190518 от 21.05.2025.
3. Возвратить муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура и градостроительство» из федерального бюджета 17 374 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением № 190518 от 21.05.2025.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в
полном объёме.
Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья И.Е. Аношкина
Данные, необходимые для идентификации: