АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ Резолютивная часть
г. Ставрополь Дело № А63-19700/2020 21 августа 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Говоруна А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Роенко М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «ИНЭ-интерсервис», г. Грозный, ОГРН <***>,
к министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>,
третьи лица: государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление капитального строительства», г. Ставрополь, ОГРН <***>,
акционерное общество «Гипроздрав» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», ОГРН <***>, г. Москва
о взыскании задолженности в соответствии с государственным контрактом № 018ЭА-2019 от 03.06.2010 в размере 24 673 805 руб., неустойки за период с 25.01.2020 по 21.02.2023 в размере 5 798 344,18 руб. неустойки, начиная с 22.02.2023 по дату фактического исполнения решения суда ответчиком (согласно уточнениям, принятых определением суда от 09.03.2023),
по встречному иску министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>,
к обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭ-интерсервис», г. Грозный, ОГРН <***>,
о взыскании штрафа за факт неисполнения обязательств в сумме 2 678 975,09 руб. и неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту от 03.06.2019 № 018ЭА-2019 в размере 1 940 119,16 руб.
при участии: от общества - ФИО1, доверенность от 10.01.2023 № 01; от министерства – ФИО2, доверенность от 09.01.2023 № 3, представлен диплом о ВЮО; в отсутствие представителей третьих лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте проведения судебного заседания,
руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ :
первоначальный иск удовлетворить в части.
Взыскать с министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИНЭ-интерсервис», г. Грозный, ОГРН <***>, денежные средства в сумме
24 673 805 руб., 84 136 руб. судебных издержек, связанных с расходами на судебную экспертизу.
В остальной части исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ИНЭ-интерсервис», г. Грозный, ОГРН <***> оставить без удовлетворения.
Во встречном иске отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНЭ-интерсервис», г. Грозный, ОГРН <***> в доход федерального бюджета 33 494 руб. госпошлины.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья А.А. Говорун
Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.12.2022 7:08:00
Кому выдана Говорун Алексей Анатольевич